2025水利建设工程施工合同书标准版

2025水利建设工程施工合同书标准版本合同甲方（发包方）为，乙方（承包方）为，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国水法》等相关法律法规，结合本工程具体情况，经双方友好协商，达成如下协议第一章工程概况第一条工程名称第二条工程地点第三条工程内容第四条工程规模第五条工程质量要求第六条合同工期第七条合同金额第八条合同付款方式第二章合同内容第九条工程范围本工程发包范围为，承包方必须按照发包方提供的施工图纸、技术规范和要求进行施工第十条工程承包方式本工程采用承包方式，承包方必须确保施工质量和工期要求第十一条工程造价本工程合同总价为元（大写元），其中包含费用第十二条工程款支付方式发包方按照工程进度支付工程款，具体支付时间和比例为第1页共4页第十三条工程竣工验收工程竣工后，承包方应向发包方提交完整的竣工资料，并配合发包方进行竣工验收验收合格后，承包方应按照要求将工程移交给发包方第十四条质量保修本工程质量保修期为年，保修范围为保修期间，承包方应在接到发包方通知后小时内到达现场进行维修第三章工期管理第十五条合同工期本工程合同工期为天，自年月日开工，至年月日竣工第十六条工期延误因承包方原因导致工期延误的，每延误一日，承包方应向发包方支付违约金元；因发包方原因导致工期延误的，发包方应相应顺延工期第十七条工期调整如遇不可抗力、设计变更、材料供应等非承包方原因导致工期需要调整的，承包方应书面通知发包方，并在征得发包方同意后调整工期第四章质量管理第十八条质量标准本工程严格按照国家和地方颁布的水利建设相关质量标准执行，具体内容详见附件第十九条材料与设备承包方应严格按照设计要求和合同约定选用施工材料和设备，所有材料和设备必须具备合格证明，并经发包方验收合格后方可使用第二十条施工工艺承包方应按照设计图纸和施工技术规范进行施工，确保工程质量和施工安全第2页共4页第二十一条质量检查发包方有权对工程质量和施工过程进行监督检查，承包方应积极配合并提供必要的协助第五章安全管理第二十二条安全责任承包方应严格遵守国家和地方安全生产法律法规，确保施工过程中的安全若发生安全事故，承包方应承担全部责任，并赔偿由此造成的损失第二十三条安全措施承包方应根据工程特点和施工环境，制定切实可行的安全施工措施，并报发包方备案第二十四条安全培训承包方应对施工人员进行安全培训，并做好安全教育工作，确保施工人员具备必要的安全知识和技能第六章结算与支付第二十五条工程结算工程竣工验收合格后，承包方应向发包方提交完整的结算资料，发包方应在收到结算资料后日内完成审核并支付剩余工程款第二十六条付款方式发包方按照合同约定的付款方式支付工程款，承包方应提供合法有效的发票第七章违约责任第二十七条承包方违约责任承包方未按合同约定完成工程或未达到合同约定的质量标准，发包方有权要求承包方整改，并承担由此造成的损失第二十八条发包方违约责任发包方未按合同约定支付工程款或未履行其他合同义务，承包方有权要求发包方限期改正，并承担由此造成的损失第八章争议解决第3页共4页第二十九条争议解决方式因本合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第九章其他条款第三十条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效第三十一条合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力第三十二条合同修改本合同任何条款的修改或补充均需经双方协商一致，并以书面形式确认第三十三条附则本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力甲方（发包方）（盖章）法定代表人联系方式日期乙方（承包方）（盖章）法定代表人联系方式日期本合同甲方和乙方在平等、自愿的基础上签订，双方均应严格履行合同义务，确保工程顺利进行第4页共4页。