2025水利水电工程承包合同

2025水利水电工程承包合同合同编号发包方（甲方）地址联系人联系电话承包方（乙方）地址联系人联系电话签订地点签订日期鉴于甲方需要建设水利水电工程项目，乙方具备相应的资质和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《水利水电建设工程施工合同范本》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就本工程承包事宜达成如下合同第一章工程概况工程名称工程地点工程规模工程内容包括但不限于（具体以施工图纸、工程量清单及发包方要求为准）承包方式（如包工包料、包工不包料等）第二章发包方的权利与义务第1页共6页发包方的权利

（1）有权监督乙方的施工进度、质量、安全及文明施工情况

（2）有权要求乙方更换不符合要求的施工人员或材料

（3）有权对乙方的施工方案提出修改意见，并要求乙方按批准后的方案施工

（4）有权验收工程，并按合同约定支付工程款发包方的义务

（1）按合同约定支付工程款，不得拖延或无故拒付

（2）提供施工场地及相关资料，并协助乙方办理施工所需的审批手续

（3）按合同约定提供施工图纸、技术要求及相关文件

（4）及时处理施工过程中出现的问题，确保乙方能够正常施工第三章承包方的权利与义务承包方的权利

（1）有权要求甲方提供必要的施工条件及图纸资料

（2）有权按时获得工程款，并要求甲方按合同约定支付

（3）有权拒绝甲方提出的违反安全操作规程或法律规定的施工要求承包方的义务

（1）按合同约定工期、质量标准完成工程施工，并确保工程符合国家相关法律法规及行业标准

（2）负责施工现场的管理，包括材料、设备的堆放及垃圾处理，保持施工场地清洁

（3）严格按照施工图纸及技术要求施工，未经甲方同意不得擅自变更施工方案第2页共6页

（4）做好施工现场的安全管理工作，确保施工期间无重大安全事故

（5）负责工程竣工后的缺陷责任期内的维修工作第四章工期开工日期竣工日期总工期个日历天，具体以实际进场日期为准工期顺延情形

（1）因甲方原因导致的停工，如图纸变更、施工场地未按时提供等

（2）不可抗力因素，如自然灾害、疫情等

（3）政府政策变化导致的停工工期延误的违约责任乙方每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币元，但甲方不得以此拒绝支付应付款项第五章质量标准质量要求工程质量应达到标准，并通过相关部门的竣工验收质量检验

（1）乙方应在隐蔽工程覆盖前通知甲方进行验收，未经验收不得进行下一步施工

（2）双方可约定定期进行中间验收，具体时间由双方协商确定质量问题处理第3页共6页如工程存在质量问题，甲方有权要求乙方返工或修复，相关费用由乙方承担质量保修工程竣工后，乙方应承担不少于年的缺陷责任期，期间因施工质量问题导致的修复费用由乙方承担第六章工程价款及支付方式合同总价人民币元（大写）（注总价应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税费等所有费用）工程款支付方式

（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款

（2）工程进度达到时，甲方支付合同总价的%

（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付合同总价的%

（4）剩余的%作为质保金，待缺陷责任期满后无质量问题一次性支付发票要求乙方应向甲方提供合规的增值税发票或普通发票第七章验收验收标准工程应符合施工图纸、技术规范及国家相关法律法规的要求，并通过相关部门的验收第4页共6页验收程序

（1）乙方应在工程竣工后日内向甲方提交验收申请

（2）双方共同组织验收，验收通过后由双方签署《竣工验收报告》整改要求如验收过程中发现问题，乙方应按甲方要求限期整改，整改期间不得收取相应工程款第八章违约责任甲方违约责任

（1）未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应按逾期金额的%向乙方支付违约金

（2）未按合同约定提供施工条件或资料的，工期相应顺延，造成乙方损失的，应予赔偿乙方违约责任

（1）未按合同约定工期完成工程的，每逾期一日，应按合同总价的%向甲方支付违约金

（2）施工质量不符合要求的，乙方应返工或修复，相关费用由乙方承担，工期不顺延

（3）未按合同约定履行安全责任的，甲方有权要求停工整改，造成的损失由乙方承担第九章争议解决双方因履行本合同发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼本合同适用中华人民共和国法律第5页共6页第十章合同的变更与解除本合同经双方协商一致，可书面形式解除或变更如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同或变更合同内容，损失由双方各自承担第十一章其他条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期备注请根据实际情况补充具体信息，确保合同内容完整、准确第6页共6页。