2025水利设施建设工程施工合同

2025水利设施建设工程施工合同合同协议书本协议书由下列双方于年月日在（城市/地区）签订发包人（以下简称甲方）名称地址法定代表人联系方式承包人（以下简称乙方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行水利设施建设工程（以下简称“本工程”），乙方具备相应的资质和能力，愿意承接本工程的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议工程概况本工程名称为工程地点工程内容工程承包范围合同工期计划开工日期年月日第1页共7页计划竣工日期年月日总工期个日历天具体开工时间以甲方书面通知为准工期延误如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方向甲方支付违约金人民币元，累计不超过合同总价的%提前竣工如乙方提前完成工程，经甲方书面确认后，甲方可给予乙方奖励人民币元不可抗力因不可抗力事件导致工期延误，双方协商顺延工期，由此产生的费用由双方另行协商解决工程质量与检验工程质量标准符合国家或地方现行的有关水利设施建设工程施工规范及标准，达到合同约定的质量等级质量检验与验收

（1）隐蔽工程检验乙方应在隐蔽工程施工完成后小时内通知甲方进行检验，甲方应在接到通知后小时内组织检验检验合格后，双方签字确认，方可进行后续施工

（2）单项工程、单位工程及整体工程的验收按照行业规范及合同约定执行，验收合格后，双方签署《工程验收证书》

（3）质量保修乙方负责对工程的质量问题进行保修，保修期为年，自工程验收合格之日起计算对于在保修期内的工程质量缺陷，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场并进行修复，修复费用由责任方承担安全文明施工第2页共7页

（1）乙方应严格遵守国家、地方及行业的安全生产法律法规，确保施工过程中的安全

（2）乙方应采取有效措施，防止施工过程中产生扬尘、噪音、光污染等对环境造成的影响，确保文明施工

（3）乙方负责施工场地的安全管理，包括但不限于设置安全警示标志、防护设施、消防设施等

（4）甲方应提供必要的安全条件，并对施工场地周围的安全隐患进行及时处理合同价款与支付

（1）合同总价人民币元（大写元整）

（2）支付方式a.本合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；b.工程主体部分完成后，甲方支付合同总价的%；c.工程验收合格并提交完整竣工资料后，甲方支付合同总价的%；d.余款作为质保金，自工程验收合格之日起满年后无质量问题后支付

（3）进度款支付a.乙方应每月向甲方提交工程进度报告及进度款申请，甲方在收到后日内审核并支付b.进度款支付比例为已完成工程量的%，且未超过合同总价的%第3页共7页

（4）安全文明施工奖励乙方在施工过程中严格遵守安全文明施工规范，未发生任何安全事故或环境污染事件的，甲方在工程验收后支付奖励人民币元材料设备的使用与管理

（1）乙方负责采购的材料设备

（2）乙方采购的材料设备必须符合国家及行业标准，并提供合格证明

（3）甲方提供的材料设备a.甲方应提前日通知乙方材料设备的品种、规格、数量及进场时间；b.乙方应在收到材料设备后小时内进行检验，并向甲方提交检验报告

（4）材料设备的费用结算a.甲方提供的材料设备费用从合同总价中扣除，具体金额以甲方书面通知为准；b.乙方采购的材料设备费用由甲方在进度款中支付，具体金额以双方确认的清单为准合同的变更与解除

（1）合同变更a.双方协商一致，可以书面形式对合同条款进行变更；b.一方要求变更合应提前日以书面形式通知另一方，另一方在收到通知后日内未提出异议的，视为同意变更；c.变更内容作为补充协议，与本合同具有同等法律效力

（2）合同解除第4页共7页a.任何一方违反合同约定，经对方书面通知后日内未改正的，另一方有权解除合同；b.因不可抗力导致合同无法履行的，双方协商解除合同；c.合同解除后，双方应协商处理已施工部分的工程款及损失，签署结算协议违约责任

（1）甲方违约责任a.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按未支付部分的%支付违约金；b.甲方未按合同约定提供材料设备或提供条件，导致工程延误的，相应工期顺延，甲方承担由此造成的损失

（2）乙方违约责任a.乙方未按合同约定工期完成工程，每延误一日，按合同总价的%支付违约金；b.乙方提供的材料设备不符合标准，甲方有权要求更换，费用由乙方承担，且工期不予顺延；c.乙方未按合同约定进行质量保修的，甲方可委托第三方进行修复，费用由乙方承担

（3）质量问题a.工程质量未达到约定标准的，乙方应立即整改，费用自理，工期不予顺延；b.质量问题导致工程验收不合格的，甲方可要求乙方返工，费用由乙方承担，工期不予顺延；c.保修期内的质量问题由乙方负责修复，费用由责任方承担争议解决第5页共7页

（1）因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；

（2）协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（3）在争议解决期间，双方应继续履行合同，除非争议涉及整个合同的履行补充条款

（1）本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

（2）本合同附件包括，与合同正文具有同等法律效力；

（3）合同附件与正本不一致的，以正本为准合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力合同签订地点合同签订日期年月日（以下为签署部分，具体内容按实际情况填写）发包人（甲方）名称盖章法定代表人或授权代表签字承包人（乙方）名称盖章第6页共7页法定代表人或授权代表签字见证方（如有）名称盖章见证人签字**注**本合同为正式合同，仅作为范例使用，实际签订时请根据具体情况进行调整，并确保符合相关法律法规及行业规范如需进一步修改或补充，请咨询专业律师或法律顾问第7页共7页。