2025沥青路面施工合同范本

2025沥青路面施工合同范本合同编号甲方（填写甲方名称）地址联系人联系电话乙方（填写乙方名称）地址联系人联系电话根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就沥青路面施工事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3施工范围

1.4工程内容沥青路面施工，包括但不限于材料供应、摊铺、压实、接缝处理等第二条合同工期

2.1开工日期

2.2竣工日期

2.3工期总日历天数

2.4工期顺延情况因不可抗力、甲方原因或其他非乙方责任导致的工期延误，乙方有权相应延长工期第三条合同价款与支付方式第1页共5页

3.1合同总金额人民币元（大写元整）

3.2付款方式

（1）合同签订后，甲方支付合同总金额的%作为预付款；

（2）工程进度达到%时，甲方支付合同总金额的%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同金额的%；

（4）质量保证金合同总金额的%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起年后无质量问题一次性支付

3.3甲方支付工程款前，乙方应提供符合财务要求的发票第四条工程质量与验收

4.1工程质量标准符合《沥青路面施工技术规范》及相关国家、地方标准

4.2材料要求乙方提供的沥青材料应符合标准，并提供相关质量证明文件

4.3施工要求乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保施工工艺和施工质量符合要求

4.4验收程序

（1）隐蔽工程验收乙方完成隐蔽工程后，应及时通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内组织验收；第2页共5页

（2）竣工验收乙方完成施工后，应通知甲方组织相关部门进行竣工验收，甲方应在接到通知后个工作日内完成验收

4.5质量保修乙方承诺对施工质量提供年保修服务，在保修期内出现质量问题，乙方应在接到通知后小时内到场修复第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

（1）按合同约定支付工程款；

（2）提供施工场地及相关资料；

（3）配合乙方完成施工工作；

（4）对施工质量进行监督和验收

5.2乙方权利与义务

（1）按合同约定完成施工任务；

（2）保证施工质量和施工安全；

（3）按合同约定提供材料并确保材料质量；

（4）遵守施工现场管理规定，做好文明施工；

（5）办理施工所需的一切手续并承担相关费用第六条变更与签证

6.1工程变更

（1）施工过程中，甲方如需对工程进行变更，应以书面形式通知乙方；

（2）乙方收到变更通知后，应在小时内以书面形式确认或提出异议；第3页共5页

（3）双方确认变更后，乙方应根据变更内容调整施工进度，并相应调整合同价款

6.2现场签证

（1）施工过程中，因甲方原因导致的停工、窝工等情况，乙方应及时通知甲方，并要求签证；

（2）签证内容应详细记录停工或窝工的原因、时间及影响，双方签字确认后作为工程款结算依据第七条违约责任

7.1甲方违约责任

（1）甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应按逾期金额的‰支付违约金；

（2）甲方无正当理由单方面解除合同的，应赔偿乙方造成的全部损失

7.2乙方违约责任

（1）乙方未按合同工期完成施工，每逾期一日，应按合同总金额的‰支付违约金；

（2）乙方施工质量不符合要求的，甲方有权要求返工，由此产生的费用由乙方承担；

（3）乙方擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方损失第八条争议解决

8.1本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第九条合同生效与终止

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效第4页共5页

9.2本合同在工程竣工验收、质保期满且合同权利义务履行完毕后终止第十条其他约定

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）授权代表签字日期乙方（盖章）授权代表签字日期签署地点第5页共5页。