2025河南省建筑工程施工合同

2025河南省建筑工程施工合同合同编号本合同由下列双方于年月日在河南省市签订甲方（发包人）名称地址法定代表人身份证号/统一社会信用代码联系方式乙方（承包人）名称地址法定代表人身份证号/统一社会信用代码联系方式鉴于甲方拟将位于河南省市区的工程（以下简称“本工程”）发包给乙方进行施工，乙方同意按本合同的条款和条件承包本工程双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程规模第1页共6页

1.5计划开工日期年月日

1.6计划竣工日期年月日

1.7总工期天，具体开工时间以甲方书面通知为准

1.8工程质量要求符合国家及地方相关质量验收标准，达到标准

1.9合同价款人民币元（大写元整）第二条发包人（甲方）的责任和义务

2.1甲方负责提供本工程的施工图纸、技术资料及设计变更文件，并确保其准确性和完整性

2.2甲方负责办理本工程所需的所有审批手续及施工许可证，并承担相关费用

2.3甲方应按本合同约定支付工程款，并及时审核乙方提交的工程竣工资料及结算文件

2.4甲方有权监督乙方的施工进度、质量和安全，发现问题应及时通知乙方整改

2.5甲方应为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水、电、通信等基础设施第三条承包人（乙方）的责任和义务

3.1乙方应严格按照本合同约定的工期、质量标准完成施工任务，并确保工程符合国家及地方的相关法律法规第2页共6页

3.2乙方应自行组织具有相应资质的施工人员，并确保其具备合法的从业资格

3.3乙方应采取有效措施，确保施工过程中不发生重大安全事故，并对施工人员进行安全培训，购买相关保险

3.4乙方应按照设计图纸和施工规范进行施工，不得擅自修改设计或降低施工标准

3.5乙方应做好施工现场的环境保护工作，防止扬尘、噪音、污染等对周边环境造成影响

3.6乙方应按时提交工程竣工资料，并协助甲方完成工程验收及备案工作第四条工期

4.1乙方应按照本合同约定的开工日期开工，并在计划工期内完成施工任务

4.2工期延误的，乙方应向甲方支付违约金，违约金标准为元/天

4.3因甲方原因导致的停工、窝工，甲方应相应顺延工期，并承担由此造成的损失

4.4由于不可抗力因素导致的工期延误，双方协商解决，甲方应及时出具书面证明第五条工程质量

5.1乙方应严格按照国家及地方相关质量标准进行施工，确保工程达到约定的质量要求

5.2工程验收应按照国家及地方相关规范进行，若验收不合格，乙方应限期整改并承担相关费用第3页共6页

5.3因乙方施工质量问题导致的返工或修复费用由乙方承担，并赔偿由此给甲方造成的损失第六条合同价款与支付

6.1合同总价款为人民币元（大写元整），包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费等

6.2工程款支付方式预付款本合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；工程进度款按月支付或按节点支付，具体支付比例为%；竣工验收款工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；质量保证金甲方保留合同总价的%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性支付

6.3甲方应按约定时间支付工程款，逾期支付的，按每日%向乙方支付违约金

6.4乙方应向甲方提供合法的发票，并按国家税法规定缴纳相关税费第七条材料与设备

7.1所有用于本工程的材料及设备应符合国家及地方相关质量标准，并经甲方书面认可后方可使用

7.2乙方应提供材料及设备的合格证明文件，并协助甲方进行材料复试或检测

7.3甲方提供的材料及设备，乙方应妥善保管，不得挪作他用第八条工程验收与保修第4页共6页

8.1工程竣工后，乙方应提前日通知甲方进行验收

8.2验收标准为国家及地方相关质量规范和标准，若验收不合格，乙方应限期整改并承担相关费用

8.3工程保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算

8.4在保修期内，因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应免费修复第九条违约责任

9.1任何一方未履行或未完全履行本合同约定义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿给对方造成的损失

9.2因甲方原因导致合同解除的，甲方应赔偿乙方遭受的损失；因乙方原因导致合同解除的，乙方应赔偿甲方遭受的损失第十条争议解决

10.1本合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

10.2诉讼过程中，双方应继续履行未争议的部分第十一条其他条款

11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程保修期满且双方权利义务履行完毕之日终止

11.3本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）第5页共6页法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日希望以上内容符合您的需求如需进一步修改或补充，请随时告知！第6页共6页。