2025河南省建筑工程施工合同模板

2025河南省建筑工程施工合同模板合同编号签订地点签订日期本合同由以下双方于年月日签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行位于（工程所在地）的建筑工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容第1页共7页

1.4承包范围

1.5工程质量标准符合国家及地方建筑工程施工质量验收标准，达到（具体质量要求，如优良、合格等）

1.6工期要求开工日期年月日；竣工日期年月日；总工期天

1.7合同价款人民币元（大写），详见附件《工程量清单》及《预算书》第二条双方权利与义务

2.1甲方的权利与义务

（1）提供施工场地及相关资料，并确保施工场地具备开工条件；

（2）按合同约定支付工程款；

（3）审核乙方提交的施工组织设计、施工方案及进度计划；

（4）负责协调施工现场的外部关系，确保乙方施工不受干扰；

（5）按合同约定进行工程验收和结算

2.2乙方的权利与义务

（1）严格按照合同约定和施工图纸进行施工，确保工程质量达到约定标准；

（2）提供符合资质要求的项目经理和技术负责人，并确保其在岗在位；第2页共7页

（3）遵守国家及地方的安全生产、文明施工规定，采取有效措施控制扬尘、噪声等环境污染问题；

（4）按合同约定提交施工组织设计、进度计划和竣工资料；

（5）自行承担施工所需的机械设备、周转材料及相关费用第三条工程价款及支付方式

3.1合同价款本合同价款为固定总价，包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润及其他相关费用若发生设计变更或工程量增减，双方应另行协商确定价款调整方式，并签订补充协议

3.2支付方式

（1）开工前日内，甲方向乙方支付合同价款的%作为预付款；

（2）按月支付工程进度款，乙方于每月日前提交经监理工程师审核的进度报表，甲方审核后于日内支付相应工程款；

（3）工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付合同价款的%；

（4）质保期满后日内，甲方向乙方支付剩余%的工程款

3.3发票要求乙方应按国家税务规定开具合法有效的增值税发票或普通发票，甲方在收到发票后日内完成审核并支付相应款项第四条工程质量与验收

4.1质量标准第3页共7页

（1）执行国家及地方相关建筑工程质量标准；

（2）符合施工图纸及设计文件要求；

（3）满足甲方提出的其他质量要求

4.2验收程序

（1）隐蔽工程验收乙方应提前小时通知甲方及监理工程师到场验收，隐蔽工程未经验收不得隐蔽；

（2）中间验收按合同约定进行分部、分项工程验收；

（3）竣工验收乙方应提前日提交竣工报告及竣工资料，甲方组织相关单位进行验收，并在验收后日内签署验收意见

4.3质保期工程质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算质保期内，乙方应免费修复因施工原因导致的工程质量问题，甲方负责提供必要的协助第五条安全施工与文明施工

5.1安全施工

（1）乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，制定安全施工方案，配备安全管理人员和设施；

（2）乙方应为施工现场人员购买意外伤害保险，并承担施工期间的安全责任；

（3）甲方有权对乙方的施工安全进行监督，乙方应配合甲方的安全检查并及时整改

5.2文明施工

（1）乙方应采取有效措施控制施工现场的扬尘、噪声、光污染等问题，确保符合环保要求；第4页共7页

（2）施工现场应设置围挡、安全标志及标语，确保周边环境整洁有序；

（3）施工垃圾应按指定地点堆放并及时清理，工程结束后及时恢复场地原状第六条双方的责任与违约责任

6.1甲方的责任

（1）未按合同约定支付工程款，每拖延一日，按应付金额的‰向乙方支付违约金；

（2）未按合同约定提供施工场地或资料，导致乙方窝工或停工，甲方应赔偿乙方由此造成的损失

6.2乙方的责任

（1）未按合同约定工期完成工程，每拖延一日，按合同价款的‰向甲方支付违约金；

（2）施工质量未达到约定标准，甲方有权要求乙方返工，由此增加的费用由乙方承担，工期不顺延；

（3）因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担全部责任并赔偿甲方及第三方的损失

6.3不可抗力因不可抗力导致的工期延误或合同无法履行，双方应协商延长工期或解除合同，甲方应按实际完成工作量支付相应工程款第七条合同的变更与解除

7.1变更程序

（1）双方协商一致，可签订书面补充协议变更合同内容；

（2）因设计变更或工程量增减导致的合同内容变更，双方应按本合同约定的程序协商解决第5页共7页

7.2合同解除

（1）因一方严重违约导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失；

（2）双方协商一致，可书面解除合同第八条争议解决

8.1争议解决方式

（1）双方应通过友好协商解决因合同履行产生的争议；

（2）协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

8.2诉讼费用败诉方承担全部诉讼费用及律师代理费第九条其他条款

9.1合同附件本合同附件包括但不限于《工程量清单》《预算书》《施工图纸》《施工组织设计》等，与本合同具有同等法律效力

9.2通知与送达双方约定的联系方式为合同中载明的地址和电话，任何一方变更联系方式应提前日书面通知对方，否则视为未变更

9.3合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

9.4其他约定甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第6页共7页乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期附件工程量清单预算书施工图纸施工组织设计其他相关文件第7页共7页。