2025浙江省建设工程施工合同承包人履约评价表发包人填写

2025浙江省建设工程施工合同承包人履约评价表发包人填写合同编号签订地点签订时间发包人（甲方）名称地址法定代表人联系方式承包人（乙方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方（发包人）拟将工程发包给乙方（承包人）施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，并结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，签订本合同第一条合同依据本合同签订依据包括但不限于下列文件本合同条款；《中华人民共和国合同法》；《中华人民共和国建筑法》；《建设工程质量管理条例》；第1页共5页《建设工程安全生产管理条例》；国家及地方有关建设工程的规范、标准、规定；本工程设计文件、施工图纸及相关技术资料；本工程招标文件及乙方的中标通知书；其他双方约定的文件或协议第二条工程概况工程名称工程地点工程内容（详细描述工程内容及规模）计划开工日期计划竣工日期质量标准（不低于国家或地方规定的质量标准）合同价款元（人民币大写）第三条工程承包范围乙方承包范围包括但不限于以下内容本工程的设计范围内全部施工内容，包括但不限于等；乙方负责提供等材料及设备；工程保修期内的维修服务；其他双方约定的施工范围第四条合同工期合同工期总日历天数为天开工日期，竣工日期第2页共5页乙方应合理安排施工进度，确保工期按时完成若因乙方原因导致工期延误，甲方将根据合同约定追究乙方的违约责任第五条合同价款与支付合同价款为元（人民币大写）合同价款的支付方式a.合同签订后，甲方支付合同价款的%作为预付款；b.工程进度达到%时，甲方支付合同价款的%；c.工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同价款的%；d.质保金为合同价款的%，质保期满后无质量问题一次性支付乙方应提供合法有效的税务发票，否则甲方有权拒绝支付相应款项第六条质量标准与验收工程质量必须达到标准（如国家标准、地方标准或行业标准）施工过程中，乙方应严格遵守相关施工规范，接受甲方及监理单位的监督检查工程竣工后，乙方应通知甲方组织竣工验收验收合格后，双方签署《工程竣工验收报告》若验收不合格，乙方应按甲方或监理单位的要求进行整改，费用由乙方承担，工期不顺延第七条双方权利与义务第3页共5页甲方权利与义务负责工程的前期准备工作，包括提供施工场地、获取施工所需证件及相关批文按时支付合同价款，不得无故拖延协调乙方与工程相关方的关系，为乙方施工提供便利条件监督乙方施工进度、质量及安全，发现问题及时通知乙方整改乙方权利与义务按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务严格遵守国家及地方的法律法规，遵守施工安全规范，确保施工安全保护施工现场及周边环境，防止污染或破坏工程竣工后，向甲方提供完整的竣工资料，包括施工记录、隐蔽工程验收记录、竣工图等第八条履约评价与考核乙方应按合同约定完成施工任务，并接受甲方的履约评价与考核甲方将根据乙方的履约情况，对乙方进行综合评价，评价内容包括但不限于施工质量、工期履约、安全文明施工、资料管理等评价结果将作为以后双方合作的重要依据第九条违约责任乙方未按合同约定工期完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付违约金元乙方施工质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，工期不顺延第4页共5页乙方在施工过程中违反安全规范，导致安全事故的，乙方应承担全部责任，并赔偿由此造成的经济损失甲方未按合同约定支付合同价款，每逾期一天，应向乙方支付违约金元第十条争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决协商不成，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条其他约定本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期附件工程设计文件及施工图纸施工进度计划表材料及设备清单其他相关文件注本合同填写时，请根据实际情况补充具体内容，涉及金额、时间等关键信息应明确填写，确保合同合法有效第5页共5页。