2025浙江省建设工程施工合同范本与浙江省房屋建筑面积测绘合同汇编

2025浙江省建设工程施工合同范本与浙江省房屋建筑面积测绘合同汇编浙江省建设工程施工合同范本合同编号签订地点签订日期发包人（甲方）承包人（乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就浙江省（工程名称）建设工程施工事宜达成如下合同第一部分工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程规模

1.5计划开工日期

1.6计划竣工日期

1.7质量要求

1.8合同价款第二部分合同工期

2.1开工日期

2.2竣工日期

2.3总工期日历天第1页共5页

2.4工期顺延如因不可抗力、设计变更、图纸延误、材料供应不及时等原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延第三部分质量标准

3.1工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相关地方标准

3.2工程质量目标

3.3质量保修乙方承诺在工程竣工后年内对工程质量问题负责保修，保修范围包括但不限于主体结构、屋面、防水工程等第四部分合同价款与支付

4.1合同总价人民币元（大写元整）

4.2付款方式

4.3进度款支付

4.4结算方式第五部分双方责任与义务

5.1甲方责任

5.

1.1负责提供施工场地，办理施工许可等相关手续

5.

1.2按时支付工程款，不得无故拖延

5.

1.3及时提供设计图纸及技术资料

5.2乙方责任

5.

2.1按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量和工期

5.

2.2负责施工现场的安全管理，遵守安全生产规定

5.

2.3负责工程竣工后的资料整理和移交第2页共5页第六部分违约责任

6.1延期竣工乙方每延期一日，按合同总价的%支付违约金

6.2质量不达标乙方需返工至符合质量标准，费用自理，工期不顺延

6.3甲方逾期付款甲方每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金第七部分其他条款

7.1不可抗力因不可抗力导致的损失，双方协商处理

7.2争议解决双方协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼

7.3合同解除如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失浙江省房屋建筑面积测绘合同范本合同编号签订地点签订日期委托方（甲方）受托方（乙方）根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就浙江省（项目名称）房屋建筑面积测绘事宜达成如下合同第一部分测绘范围

1.1测绘对象

1.2测绘内容第3页共5页

1.3测绘区域第二部分测绘技术要求

2.1测绘方法

2.2测绘精度

2.3测绘成果第三部分测绘费用

3.1测绘费用人民币元（大写元整）

3.2付款方式

3.3付款时间第四部分双方责任与义务

4.1甲方责任

4.

1.1提供测绘所需的相关资料，包括但不限于规划许可证、施工图纸等

4.

1.2按时支付测绘费用

4.2乙方责任

4.

2.1按照国家测绘规范进行测绘，确保成果准确

4.

2.2按时交付测绘成果，包括但不限于平面图、面积计算书等

4.

2.3对测绘成果的真实性、准确性负责第五部分违约责任

5.1甲方逾期付款甲方每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金

5.2乙方逾期交付乙方每逾期一日，按合同总价的%支付违约金第4页共5页

5.3测绘成果不准确乙方需重新测绘，费用自理第六部分其他条款

6.1变更条款如需变更测绘内容，双方应签订补充协议

6.2不可抗力因不可抗力导致的损失，双方协商处理

6.3争议解决双方协商不成，向测绘项目所在地人民法院提起诉讼第七部分合同的生效与终止

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效

7.2本合同在完成测绘成果交付并结清费用后终止附件甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表人法定代表人日期日期合同签订地点备注注本合同范本仅供参考，实际使用时请根据具体情况进行调整，并经法律顾问审核第5页共5页。