还剩3页未读,继续阅读
文本内容:
2025湖北省武汉市建设工程施工合同范本清单计价建设工程施工合同范本(清单计价)合同协议书鉴于(发包人名称)作为发包人,拟将(工程名称)建设工程施工任务发包给承包人,并接受(承包人名称)作为承包人,双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规及政策规定,本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3工程规模
1.4投资规模
1.5承包范围第二条工期
2.1开工日期
2.2竣工日期
2.3总工期天
2.4工期顺延的情况第三条合同价款与支付
3.1合同总价元(大写元整)
3.2合同价款采用清单计价方式,具体详见合同附录《工程量清单》及双方确认的报价文件第1页共5页
3.3工程款支付方式
3.4工程款支付时间
3.5质量保证金元(大写元整),按合同约定比例或金额从工程款中扣除,待工程缺陷责任期满后无息返还第四条质量标准
4.1工程质量必须符合国家及地方相关法律法规、规范标准,满足设计文件及施工图纸要求
4.2工程一次验收合格率达到%,优良率达到%
4.3承包人应严格按照施工图纸、技术标准及施工规范组织施工,确保工程质量和施工安全第五条材料与设备
5.1所有材料及设备必须符合国家相关质量标准及设计要求,承包人应提供材料设备的合格证明及检测报告
5.2材料及设备的品牌、规格、型号需经发包人确认后方可使用
5.3材料及设备的采购、运输、保管责任由承包人承担第六条工程变更与签证
6.1工程变更发包人有权根据工程需要提出变更,承包人应无条件配合,变更导致的增减工作量按合同约定方式结算
6.2现场签证承包人在施工过程中应严格遵守发包人及监理的指示,签证内容需经发包人确认后方可生效第七条安全施工与文明施工第2页共5页
7.1承包人应严格遵守国家及地方安全生产法律法规,确保施工过程中的安全
7.2承包人应采取有效措施,防止施工过程中对周边环境及他人财产造成损害
7.3施工现场应保持整洁有序,符合文明施工要求第八条验收与保修
8.1工程竣工后,承包人应向发包人提交完整的竣工资料,包括但不限于施工记录、检测报告、竣工图等
8.2工程竣工会组织发包人、承包人、监理单位及相关部门进行验收,验收合格后签署《竣工验收报告》
8.3质量保修期自工程竣工验收合格之日起,保修期限为年,其中基础工程保修期为年,防水工程保修期为年,其他工程保修期为年
8.4保修期内承包人应按发包人要求及时修复工程缺陷,费用由承包人承担第九条双方权利与义务
9.1发包人权利
(1)有权监督工程进度、质量及施工安全;
(2)有权要求承包人调整施工方案或整改不符合规范的行为;
(3)按时支付工程款并履行其他合同义务
9.2发包人义务
(1)按合同约定支付工程款;
(2)提供施工场地及相关资料;
(3)配合承包人完成施工任务
9.3承包人权利第3页共5页
(1)按合同约定获得工程款;
(2)有权要求发包人提供施工条件;
(3)有权拒绝发包人提出的违反合同的指令
9.4承包人义务
(1)严格按照合同约定完成施工任务;
(2)保证施工过程安全,防止事故发生;
(3)妥善保管施工材料,避免浪费第十条违约责任
10.1承包人违约
(1)工期延误每延误一天,按合同总价的%支付违约金;
(2)质量不达标需返工或修复的,费用由承包人承担,工期不顺延;
(3)安全施工不当造成事故的,承包人应承担相应赔偿责任
10.2发包人违约
(1)未按约定支付工程款,每逾期一天,按逾期金额的%支付违约金;
(2)未履行合同义务,导致承包人无法施工的,工期相应顺延第十一条争议解决
11.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十二条其他约定
12.1本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力第4页共5页
12.2本合同自双方签字盖章之日起生效
12.3本合同一式份,发包人执份,承包人执份,其余用于相关手续办理发包人(盖章)法定代表人或授权代表签字签署日期承包人(盖章)法定代表人或授权代表签字签署日期第5页共5页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0