2025版建筑工程合同示范文本

2025版建筑工程合同示范文本建设工程施工合同合同协议书发包人（以下简称“甲方”）承包人（以下简称“乙方”）鉴于甲方需要进行工程的施工，乙方具备相应的资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4承包范围

1.5工程质量要求符合国家及地方相关质量标准，达到等级

1.6工期要求开工日期；竣工日期；总工期天第二条合同价款与支付方式

2.1合同价款人民币元（大写）

2.2付款方式

（1）预付款合同签订后日内，甲方支付合同价款的%作为预付款，计人民币元；第1页共4页

（2）进度款乙方按月或按阶段提交工程进度报告，经甲方审核确认后支付相应进度款；

（3）竣工款工程竣工验收合格后日内，甲方支付合同价款的%，计人民币元；

（4）质保金合同价款的%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起年后无质量问题一次性支付第三条双方权利与义务

3.1甲方权利与义务

（1）负责提供施工场地及相关资料，确保施工条件具备；

（2）负责办理施工相关许可手续；

（3）按约定支付合同价款；

（4）有权对施工过程进行监督，提出修改意见

3.2乙方权利与义务

（1）按时完成工程任务，确保质量达到约定标准；

（2）遵守施工规范，确保施工安全；

（3）妥善保护甲方提供的设施及材料；

（4）按约定提交竣工资料第四条工期延误责任

4.1由于甲方原因导致的工期延误，甲方应顺延工期并承担相应损失

4.2由于乙方原因导致的工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天支付违约金人民币元第五条工程质量与验收

5.1工程质量标准执行国家及地方现行施工规范及验收标准第2页共4页

5.2中间验收乙方应在隐蔽工程覆盖前小时内通知甲方进行验收，验收合格后方可继续施工

5.3竣工验收工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，甲方应在收到资料后日内组织验收，验收合格后签署竣工验收报告第六条安全管理与责任

6.1乙方应严格按照安全施工规范进行作业，确保施工安全

6.2因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任；因甲方原因造成的安全事故，由甲方承担相应责任第七条合同价款调整

7.1遇下列情况，合同价款可进行调整

（1）国家政策性调整导致材料价格大幅波动；

（2）设计变更或工程量增减；

（3）不可抗力因素影响

7.2价款调整应双方协商一致，并签订补充协议第八条违约责任

8.1任何一方无正当理由单方面解除合同的，应向对方支付合同价款%的违约金

8.2乙方未按约定质量标准施工的，甲方有权要求返工，乙方承担返工费用，并支付合同价款%的违约金第九条争议解决

9.1本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十条其他条款第3页共4页

10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期附施工图纸工程量清单技术规范与要求其他相关文件说明本合同为示范文本，具体条款应根据实际情况协商确定填写时请根据项目具体情况补充完整，确保合同内容合法、合规、明确第4页共4页。