2025版深圳市住房和建设局中型工程施工合同

2025版深圳市住房和建设局中型工程施工合同合同编号签订地点签订日期合同编号签订地点签订日期合同双方发包人（甲方）名称地址法定代表人联系方式承包人（乙方）名称地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国合同法》及深圳市住房和建设局的相关规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就中型工程施工相关事项达成如下协议第一章工程概况第一条工程名称第二条工程地点第三条工程内容第1页共6页第四条工程规模第五条合同工期第六条工程质量标准第七条工程造价第二章发包人责任第八条发包人义务按时提供施工场地及相关资料，确保施工现场具备施工条件负责办理工程前期手续，包括但不限于规划、环保、消防等审批手续按合同约定支付工程款，不得无故拖延支付协调施工现场周边关系，为乙方施工提供便利第九条发包人权利监督乙方施工过程，检查工程质量对乙方施工中发现的问题提出整改意见有权对乙方施工进度进行调整，确保工程按期完成第三章承包人责任第十条承包人义务按照合同约定工期完成施工任务，确保工程质量和安全严格执行施工规范，使用符合质量标准的材料和设备做好施工现场管理，确保施工安全，防止事故发生按时提交施工进度报告，接受发包人的监督和检查第十一条承包人权利按合同约定获得工程款，不得被无故拖欠或克扣要求发包人提供必要的施工条件和协助对施工中发现的设计问题提出修改建议第2页共6页第四章工期第十二条合同工期总工期开工日期竣工日期第十三条工期顺延因发包人原因导致停工，工期相应顺延因不可抗力因素影响，工期相应顺延第十四条工期调整需要调整工期时，双方应协商一致并签订补充协议第五章质量第十五条质量标准执行国家及地方相关工程质量规范达到设计文件及合同约定的质量要求第十六条质量检查乙方应按规范进行施工，提供质量保证资料甲方可随时检查施工质量，发现问题及时整改第十七条质量保证金工程质量保证金为合同总价的%保证金在工程竣工验收合格后个月内退还，无息第六章造价第十八条工程造价合同总价付款方式第3页共6页第十九条工程款支付工程预付款合同签订后支付合同总价的%，计人民币元工程进度款按月支付，支付比例为已完工程量的%工程竣工款工程验收合格后支付剩余的%第二十条结算工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告甲乙双方核对无误后，签订结算协议第七章安全第二十一条安全施工乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工安全建立健全安全管理制度，配备专职安全员第二十二条安全责任施工期间，乙方应承担因其施工不当造成的责任发生安全事故，双方应及时处理，并承担相应责任第八章验收第二十三条工程验收工程完成后，乙方向甲方提交验收申请甲乙双方组织验收，验收标准以合同约定为准第二十四条验收合格验收合格后，双方签署验收报告乙方向甲方提供完整的竣工资料第二十五条质量保修工程质量保修期为年第4页共6页保修期内出现质量问题，乙方应及时维修第九章违约责任第二十六条违约责任任何一方违约，需承担相应的法律责任因违约造成的损失，违约方应予以赔偿第二十七条工期违约乙方未按合同工期完成施工，需支付违约金，每日违约金为合同总价的%因乙方原因导致工期延误超过天，甲方有权解除合同，乙方需承担相应责任第二十八条付款违约甲方逾期支付工程款，需支付违约金，每日违约金为逾期金额的%逾期超过天，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕第十章争议解决第二十九条争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼第三十条补充协议合同未尽事宜，双方可签订补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力第十一章合同生效第三十一条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效第5页共6页本合同一式份，双方各执份甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期附工程量清单、施工图纸及其他相关文件以上合同内容请根据实际需求和具体情况进行补充和调整，确保合同条款的合法性和完整性建议在签订合同前，双方应仔细阅读并确认所有条款，必要时可寻求专业法律咨询第6页共6页。