2025瑞光装饰公司与施工队合同

2025瑞光装饰公司与-------施工队合同合同编号RL-2025-甲方（发包方）瑞光装饰公司地址法定代表人联系方式乙方（承包方）地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要对工程进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就工程承包事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容（详见附件《施工图纸》及《工程量清单》）

1.4工程范围

1.5工程性质第二条承包方式

2.1乙方以方式承包本工程，具体内容包括但不限于

2.2乙方应按照国家相关法律法规及行业标准，确保施工质量、安全及进度第1页共5页第三条工程期限

3.1开工日期年月日

3.2竣工日期年月日

3.3总工期天，具体工期以甲方确认的开工日期为准

3.4遇不可抗力或甲方责任导致的停工，工期相应顺延，乙方应书面通知甲方并提供相应证明第四条合同价款与支付方式

4.1合同总价人民币元（大写）

4.2付款方式

（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元；

（2）工程进度达到时，甲方支付合同总价的%，即人民币元；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，即人民币元；

（4）质保金为合同总价的%，即人民币元，保修期满后无质量问题一次性付清

4.3付款时间甲方应于每月日前核实工程量并支付相应款项，逾期支付按日支付‰的违约金第五条工程质量与验收

5.1工程质量标准第2页共5页

（1）符合国家及地方相关质量验收标准；

（2）满足设计文件及合同约定的要求；

（3）通过甲方、监理单位及相关部门的验收

5.2验收程序

（1）隐蔽工程验收乙方应提前小时通知甲方及监理单位进行验收，验收合格后方可隐蔽施工；

（2）分部验收每项分部工程完成后，乙方应通知甲方验收，验收合格后方可进行下项施工；

（3）整体竣工验收乙方提交完整的竣工资料后，甲方应在日内组织验收，验收合格后签署《竣工验收报告》

5.3质量保修

（1）保修范围；

（2）保修期限自工程竣工验收合格之日起年，防水工程为年，暖气及plumbing为年；

（3）保修期内，乙方应免费修复由于施工质量导致的缺陷，费用由乙方承担第六条双方权利与义务甲方权利与义务

6.1甲方应按合同约定支付工程款，及时提供施工所需文件及资料；

6.2甲方有权对乙方施工进度、质量进行监督，发现问题应及时通知乙方整改；

6.3甲方应协调乙方与其他施工单位的配合工作；

6.4甲方应按时组织工程验收并签署相关文件第3页共5页乙方权利与义务

6.5乙方应严格遵守国家施工规范，确保施工质量、安全及进度；

6.6乙方应按时提交施工进度计划、竣工资料及验收报告；

6.7乙方应自行承担施工过程中产生的垃圾清运、材料保管等费用；

6.8乙方应为施工人员购买相关保险，确保施工安全，承担施工期间的安全责任第七条变更与签证

7.1施工过程中，若甲方要求变更设计或施工内容，应以书面形式通知乙方，双方协商确定变更后的工程量、价款及工期调整；

7.2变更签证应由双方签字确认，并作为合同补充文件第八条违约责任

8.1甲方违约责任

（1）未按合同约定支付工程款，导致乙方停工或窝工，甲方应赔偿由此造成的损失，并支付相应违约金；

（2）无故解除合同，应赔偿乙方造成的损失

8.2乙方违约责任

（1）未按合同约定工期完成工程，每逾期一日，乙方应按合同总价的‰向甲方支付违约金；

（2）施工质量未达到约定标准，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，且乙方应支付合同总价%的违约金；

（3）无故解除合同，应赔偿甲方造成的损失第九条争议解决第4页共5页

9.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人（签字）日期乙方（盖章）法定代表人（签字）日期附件《施工图纸》《工程量清单》《施工进度计划》（注本文为合同范本，具体内容需根据实际情况填写）第5页共5页。