2025绿化工程合同范本修改

2025绿化工程合同范本修改合同编号签订地点发包人（甲方）名称地址法定代表人联系方式承包人（乙方）名称地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，就绿化工程事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容（包括但不限于绿化植物种植、景观设计、铺装、灌溉系统安装等）

1.4工程范围（具体范围以双方确认的施工图纸、技术要求及工程量清单为准）第二条工程工期

2.1开工日期

2.2竣工日期第1页共6页

2.3总工期日历天

2.4工期顺延情形a.不可抗力事件（如自然灾害、疫情等）；b.甲方原因导致的停工（包括但不限于设计变更、付款延迟等）；c.乙方原因导致的停工（如施工质量问题、材料供应延误等）双方同意，在上述情形发生时，一方应及时通知另一方，并协商顺延工期的具体天数第三条合同价款与支付方式

3.1合同总金额人民币元（大写）

3.2价格组成包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润及税金等（详细清单见附件）

3.3支付方式a.合同签订后，甲方支付合同总金额的%作为预付款，即人民币元；b.工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总金额的%，即人民币元；c.工程竣工并通过验收后，甲方向乙方支付合同总金额的%，即人民币元；d.余款作为质保金，自工程竣工验收合格之日起满年后无质量问题一次性付清

3.4逾期支付责任若甲方无正当理由逾期支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期部分的违约金，违约金按日计算，每日为逾期金额的‰第2页共6页第四条工程质量与验收标准

4.1工程质量要求a.符合国家及地方相关标准及规范；b.达到设计要求和景观效果；c.使用的材料、苗木等符合国家相关质量认证标准

4.2验收标准a.工程按图纸及技术要求完成，并经甲方书面确认；b.竣工资料齐全，包括但不限于施工记录、苗木清单、质量检测报告等；c.通过相关政府部门的验收（如需）

4.3验收程序a.工程竣工后，乙方应提前个工作日通知甲方进行初步验收；b.初步验收后，双方签署《竣工验收报告》；c.若验收中发现质量问题，乙方应按甲方要求进行整改，整改完成后重新组织验收第五条双方权利与义务甲方权利与义务

5.1甲方应按时支付工程款项，并提供必要的协助和支持；

5.2甲方有权对工程进度、质量进行监督，并提出合理建议；

5.3甲方应按约定提供施工场地及相关资料；

5.4甲方应按约定履行验收义务，并及时签署验收文件乙方权利与义务

5.5乙方应按合同约定工期、质量完成工程，并确保安全施工；第3页共6页

5.6乙方应严格按图纸及技术要求施工，未经甲方书面同意不得擅自变更设计；

5.7乙方应提供合法的施工资质，并确保施工人员具备相应资格；

5.8乙方应妥善处理施工废弃物，避免对环境造成污染第六条工程保修与维护

6.1质保期限自工程竣工验收合格之日起，绿化植物质保期为年，其他工程部分质保期为年；

6.2质保范围因乙方施工原因导致的质量问题（如苗木死亡、景观损坏等）；

6.3保修责任a.质保期内，乙方应免费修复质量问题；b.因不可抗力或甲方使用不当造成的损坏，乙方不承担责任，但可提供有偿修复服务；c.甲方应配合乙方进行质保工作，提供必要的协助第七条违约责任

7.1甲方违约责任a.逾期支付款项的，按本合同第

3.4条执行；b.无正当理由拒绝验收或签署验收文件的，视为验收通过；c.因甲方原因导致工程停工的，乙方有权要求延长工期并赔偿相应损失

7.2乙方违约责任a.工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总金额的‰作为违约金；第4页共6页b.因施工质量问题导致验收不合格的，乙方应返工至合格，并承担相关费用；c.无正当理由拒绝履行保修义务的，甲方有权从质保金中扣除相应费用

7.3其他违约情形a.一方违反保密义务的，应赔偿另一方由此造成的损失；b.一方未经另一方书面同意擅自转让合同权利或义务的，视为违约第八条不可抗力

8.1不可抗力定义指不能预见、不能避免且不能克服的事件，包括但不限于自然灾害、战争、疫情等

8.2不可抗力影响a.因不可抗力导致工程无法按期完成的，工期顺延；b.因不可抗力导致的损失，双方互不承担责任，但应共同努力减少损失第九条合同的变更与解除

9.1合同变更a.经双方协商一致，可书面修改或补充合同条款；b.变更内容应具体明确，并由双方签字盖章确认

9.2合同解除a.因一方严重违约导致合同无法履行的，另一方有权解除合同；b.解除合同的，双方应就已完成的工程量、已支付款项等进行结算，并签署书面协议第十条争议解决

10.1争议处理第5页共6页a.双方应友好协商解决因本合同引起的争议；b.协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼

10.2诉讼费用a.争议解决过程中产生的诉讼费用、律师费等由违约方承担；b.本条款不影响有关违约金、损害赔偿的约定第十一条其他条款

11.1通知与送达a.双方往来文件应以书面形式送达至合同载明的地址；b.任何一方变更地址的，应提前个工作日书面通知对方

11.2合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

11.3合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期附件施工图纸及技术要求；工程量清单及报价单；其他相关文件第6页共6页。