2025网络版建筑工程合同范本

2025网络版建筑工程合同范本合同编号发包方（以下简称甲方）地址联系人联系方式承包方（以下简称乙方）地址联系人联系方式根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，就建筑工程承包事宜达成如下协议第一章工程概况第一条工程名称第二条工程地点第三条工程内容及规模第四条工程承包范围第五条工程质量标准第六条工程开工日期第七条工程竣工日期第八条工期总天数第二章双方责任与义务第九条甲方责任第1页共6页甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款，确保工程顺利进行甲方应提供施工场地、施工图纸、技术资料及相关审批手续，确保乙方能够正常施工甲方应协调乙方与其他施工单位的关系，为乙方提供良好的施工环境甲方应按照合同约定组织工程验收，并及时办理工程移交手续第十条乙方责任乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工，确保工程符合设计要求和相关规范乙方应严格遵守国家法律法规及施工现场的安全管理规定，确保施工安全，防止事故发生乙方应做好施工现场的环境保护工作，避免对周边环境造成污染或破坏乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方提交竣工资料，并协助甲方完成工程验收第三章工期第十一条工期顺延因甲方原因导致的停工、窝工，经甲方书面确认后，工期予以顺延因不可抗力因素导致的停工，经双方协商后，工期予以顺延第十二条工期罚款因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元第2页共6页违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿实际损失第四章质量第十三条质量要求工程质量应符合国家及地方相关建筑规范和标准，具体标准为施工过程中，乙方应严格按照施工图纸和设计要求进行施工，不得擅自修改设计第十四条质量验收工程完工后，乙方应通知甲方组织验收，验收标准为验收合格后，双方签署《工程验收合格证书》第十五条质量保修工程质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算保修期内，乙方应免费修复因施工质量原因导致的工程损坏保修期内，乙方应定期回访，了解工程使用情况，并及时处理甲方提出的质量问题第五章价款与支付第十六条工程价款工程总造价为人民币元（大写），含税工程价款的调整第十七条工程款支付第3页共6页合同签订后，甲方应支付合同总价的%作为预付款，即人民币元工程进度款按月支付，具体支付节点为工程竣工验收合格后，甲方应支付合同总价的%，即人民币元质量保修金为合同总价的%，即人民币元，自工程竣工验收合格之日起满年后无质量问题一次性支付第六章变更与签证第十八条工程变更工程变更应由甲方书面通知乙方，并经双方确认后方可实施因工程变更导致的增减费用，双方应协商确定，并签订补充协议第十九条签证工程签证应由乙方提出，经甲方现场工程师确认，并报甲方审批后方可生效签证内容应包括工程量、施工工艺、材料规格及价格等详细信息第七章验收与保修第二十条工程验收工程验收应包括隐蔽工程验收和竣工验收隐蔽工程验收应在施工过程中进行，验收合格后方可进行下一道工序第二十一条保修第4页共6页保修期内，乙方应按照合同约定及时修复质量问题，不得推诿或拖延因乙方原因导致的保修期内质量问题，乙方应承担修复费用及相关损失第八章违约责任第二十二条甲方违约责任甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额的%作为违约金甲方未按合同约定提供施工条件或资料的，工期相应顺延，造成的损失由甲方承担第二十三条乙方违约责任乙方未按合同约定工期完成工程的，每逾期一天，应向甲方支付违约金人民币元乙方未按合同约定质量标准施工的，甲方有权要求乙方返工，乙方承担返工费用，且工期不顺延第九章争议解决第二十四条争议解决方式双方因合同履行发生争议的，应协商解决协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第十章其他第二十五条合同补充本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第二十六条合同份数第5页共6页本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力第二十七条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期注本合同为通用版本，具体内容需根据实际情况进行调整和补充第6页共6页。