还剩5页未读，继续阅读
文本内容:
2025菲迪克FIDIC合同条件范本本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（城市/地区）签订甲方（公司名称）地址法定代表人联系方式乙方（公司名称）地址法定代表人联系方式鉴于甲方（以下简称“业主”）拟委托乙方（以下简称“承包商”）进行项目的勘察、设计、施工及相关工作，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合《菲迪克合同条件》（FIDIC ConditionsofContract forWorks，2025版）的相关规定，经友好协商，达成如下协议第一条工程概述
1.1项目名称
1.2工程地点
1.3工程内容（包括但不限于勘察、设计、施工、设备安装等相关工作）
1.4合同金额人民币元（大写）第1页共7页
1.5工期自年月日开始，至年月日完成，总工期为天第二条双方的责任与义务
2.1业主的责任
2.
1.1按本合同约定支付合同款项，并确保支付资金的合法性
2.
1.2提供本项目所需的全部文件、数据、图纸及其他技术支持
2.
1.3协调本项目涉及的第三方关系，确保承包商能够顺利开展工作
2.2承包商的责任
2.
2.1按本合同约定的工期、质量要求完成工程，并确保工程符合相关法律法规及技术标准
2.
2.2负责工程施工期间的现场管理，确保施工安全、文明施工，并采取有效措施防止环境污染
2.
2.3保护施工现场及周边环境，避免对周边居民及设施造成损害
2.
2.4按本合同约定提交工程相关文件、报告及结算资料第三条合同的履行与管理
3.1工程开工
3.
1.1承包商应在本合同签订后日内提交详细的施工组织设计及开工申请，经业主批准后方可开工
3.
1.2业主应在收到开工申请后日内作出书面答复，逾期未答复视为同意
3.2工期管理第2页共7页
3.
2.1承包商应严格按照本合同约定的工期推进工程，不得无故拖延如因承包商原因导致工期延误，每延误一日，承包商应向业主支付违约金人民币元
3.
2.2遇不可抗力或其他非承包商原因导致的工期延误，承包商应在事件发生后日内向业主提交书面报告，并提供相关证明材料，经业主确认后可相应顺延工期
3.3工程暂停与复工
3.
3.1业主有权在任何时候以书面形式要求承包商暂停施工，承包商应立即执行
3.
3.2工程暂停期间，承包商应采取有效措施保护已完工程，费用由业主承担
3.
3.3工程复工时，承包商应按业主通知的时间恢复施工，并提交复工报告
3.4工程竣工与验收
3.
4.1工程完成后，承包商应向业主提交竣工报告，并附完整的竣工资料
3.
4.2业主应在收到竣工报告后日内组织相关单位进行验收，验收通过后签署《工程竣工验收证书》
3.
4.3如验收不合格，承包商应按业主要求进行整改，整改费用由承包商承担第四条质量要求与检验
4.1工程质量标准
4.
1.1工程质量应符合国家及地方相关法律法规、技术标准及设计要求第3页共7页
4.
1.2承包商应使用符合国家及行业标准的建筑材料、设备及工艺
4.2质量检验
4.
2.1工程施工期间，承包商应按规范要求进行自检，并向业主提交自检报告
4.
2.2业主有权在施工过程中对工程进行随机抽查，承包商应予以配合
4.
2.3如抽查发现质量问题，业主有权要求承包商返工或采取其他补救措施，费用由承包商承担第五条合同的变更与调整
5.1变更范围
5.
1.1本合同项下，任何对工程内容、规模、标准、工期的变更均需经业主书面同意
5.
1.2变更后，双方应协商确定新增或调整的费用，并签署补充协议
5.2变更程序
5.
2.1承包商提出变更申请的，需提交书面报告，并说明变更的原因、内容及影响
5.
2.2业主收到变更申请后应在日内书面答复，逾期未答复视为不同意第六条付款与结算
6.1付款方式
6.
1.1合同款项支付方式为银行转账，付款账户为
6.
1.2所有付款均需提供合法的票据，否则业主有权拒绝支付第4页共7页
6.2付款时间
6.
2.1合同签订后，业主向承包商支付合同总价的%作为预付款，计人民币元
6.
2.2工程进度款按月支付，承包商每月日前向业主提交上月工程进度报告及发票，业主在收到后日内支付上月进度款的%
6.
2.3工程竣工验收通过后，业主支付剩余合同款的%，计人民币元
6.
2.4质保金为合同总价的%，计人民币元，质保期满无质量问题后一次性支付第七条争议解决
7.1协商解决在本合同履行过程中，如双方发生争议，应通过友好协商解决
7.2调解如协商不成，任何一方均可向相关行业调解组织申请调解
7.3仲裁如调解未果，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为
7.4诉讼仲裁裁决为最终裁决，对双方均具有约束力如需进一步解决，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第八条其他条款
8.1不可抗力因战争、自然灾害、政府行为等不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担责任，但应协商延长工期或调整合同条款第5页共7页
8.2合同终止如一方严重违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失
8.3违约责任
8.
3.1承包商未能按期完成工程，每延误一日，应向业主支付违约金人民币元
8.
3.2业主未能按期支付款项，每延误一日，应向承包商支付违约金人民币元
8.4补充协议本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力
8.5合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日本合同书--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------注意事项第6页共7页本合同范本为通用版本，具体条款需根据实际项目进行调整和补充所有需填写的内容应使用中文填写，并确保真实、准确、完整签订合同前，建议双方进行全面的法律审查，确保合同的合法性和可操作性以上即为“2025菲迪克FIDIC合同条件范本”的具体内容，欢迎根据实际情况进行调整和补充第7页共7页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
