2025西安市家居定制合同范文

2025西安市家居定制合同范文合同编号签订地点签订日期本合同由以下双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及西安市相关规定，经友好协商达成如下协议甲方（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式乙方（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式第一条合同基本概况

1.1工程名称

1.2工程地址

1.3承包范围乙方根据甲方提供的设计图纸及要求，为甲方定制并安装下列家居产品（以下简称“产品”）

1.4合同金额人民币元（大写）第二条合同工期第1页共4页

2.1开工日期

2.2竣工日期

2.3工期总天数天

2.4因甲方原因导致的停工、窝工，工期相应顺延；因乙方原因逾期竣工，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额‰的违约金第三条质量标准

3.1乙方提供的产品及施工质量应符合以下标准国家相关行业标准；甲乙双方确认的设计图纸及要求；双方约定的其他质量要求

3.2乙方应向甲方提供产品的合格证明、检测报告等相关文件，确保产品符合环保要求，达到可居住及使用标准

3.3若甲方在施工过程中提出修改意见，乙方应及时调整，相关费用由责任方承担第四条付款方式

4.1合同签订后，甲方应支付合同总金额的%作为定金，即人民币元

4.2产品进场并完成安装后，甲方应支付合同总金额的%作为进度款，即人民币元

4.3余款人民币元（合同总金额的%）应于工程竣工验收合格后日内支付完毕

4.4若甲方未按期付款，每逾期一日，应向乙方支付未付金额‰的违约金第2页共4页第五条双方责任与义务

5.1甲方的责任与义务

5.

1.1甲方应提供施工所需的场地及必要条件，确保乙方顺利开展工作

5.

1.2甲方应按时支付合同款项，不得无故拖延

5.

1.3甲方在施工过程中如有设计变更，应提前书面通知乙方，并承担由此产生的额外费用和工期延误责任

5.2乙方的责任与义务

5.

2.1乙方应严格按照设计图纸及要求进行施工，确保产品质量及施工质量达到约定标准

5.

2.2乙方应安排专业人员进行测量、设计、制作及安装，确保工程按时完成

5.

2.3乙方应做好施工现场的保护工作，防止因施工导致甲方已有设施或财产受损第六条验收与交付

6.1工程竣工后，乙方应提前个工作日通知甲方进行验收

6.2验收标准产品安装完成，符合设计图纸及约定的使用功能；现场整洁，无施工残留；通过甲方验收并签署《竣工验收单》后，工程视为正式交付

6.3甲方应在验收后日内签署验收意见，逾期未签署的，视为验收合格第七条质量保修第3页共4页

7.1乙方承诺对所提供产品及施工质量提供年免费保修服务，保修期内因产品或施工质量问题导致的损坏，乙方应免费维修或更换

7.2保修范围因正常使用导致的产品质量问题，不包括人为损坏、不当使用或不可抗力因素

7.3保修期内，甲方应妥善使用及维护产品，避免人为损坏第八条违约责任

8.1任何一方未能履行合同约定的义务，视为违约，违约方应向守约方支付违约金或赔偿实际损失

8.2因乙方原因导致工程质量不达标或验收不合格，乙方应负责返工，相关费用由乙方承担，且工期不得延长第九条争议解决

9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第4页共4页。