2025豪华别墅庭院设计与施工合同专业版

2025豪华别墅庭院设计与施工合同专业版本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于（城市/地区）签订，合同编号甲方（以下简称“业主”）姓名/公司名称地址联系电话电子邮箱乙方（以下简称“设计施工单位”）公司名称地址联系电话电子邮箱法定代表人鉴于甲方委托乙方进行位于（具体地址）的豪华别墅庭院设计与施工工作，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议第一条项目概况

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3项目内容乙方负责甲方豪华别墅庭院的设计与施工工作，具体包括但不限于庭院景观设计、硬质景观施工、绿化植物配置、照明系统安装、给排水系统施工及其他相关工作第1页共6页

1.4项目规模庭院面积为平方米，建筑风格为（现代/欧式/中式等），设计主题为（休闲/娱乐/观赏等）第二条设计与施工要求

2.1设计要求

2.

1.1乙方应根据甲方提供的别墅建筑图纸和甲方的需求，进行庭院设计方案的设计工作，包括但不限于平面布局图、立面设计图、效果图、植物配置图及施工图纸等

2.

1.2设计方案需符合国家及地方相关法律法规及行业标准，并经甲方书面确认后方可实施

2.

1.3设计方案的知识产权归甲方所有，乙方不得用于其他项目或进行任何形式的商业用途

2.2施工要求

2.

2.1乙方应严格按照甲方确认的设计方案进行施工，确保施工质量符合国家及地方相关标准和规范

2.

2.2施工期间，乙方应做好施工现场的安全管理工作，确保施工人员及周边环境的安全

2.

2.3乙方应使用符合国家及行业标准的材料及设备，所有材料、设备的采购需经甲方书面确认后方可使用第三条工期安排

3.1开工日期年月日

3.2竣工日期年月日

3.3工期总天数天第2页共6页

3.4延期责任如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总金额的%作为违约金，甲方有权相应顺延后续工期

3.5不可抗力如因不可抗力因素导致工期延误，双方协商确定顺延工期，乙方不承担违约责任第四条合同价款与支付方式

4.1合同总金额人民币元（大写）

4.2支付方式

4.

2.1设计费元，于本合同签订之日起日内支付

4.

2.2施工预付款元，于乙方进场施工之日起日内支付

4.

2.3工程进度款按施工进度分期支付，具体支付节点为

4.

2.4尾款元，于工程竣工验收合格之日起日内支付

4.3逾期支付如甲方逾期支付任何一期款项，每逾期一日，甲方应向乙方支付应付未付款项的%作为违约金第五条验收标准与质保

5.1验收标准

5.

1.1工程质量符合国家及地方相关标准和规范

5.

1.2工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、材料设备清单、质量检验报告等第3页共6页

5.

1.3甲方应在收到竣工资料之日起日内组织验收，若未在该期限内验收，则视为验收合格

5.

1.4验收不合格的，乙方应自收到验收不合格通知之日起日内完成整改，并重新组织验收

5.2质量保修

5.

2.1工程质保期为年，自工程验收合格之日起计算

5.

2.2在质保期内，如出现工程质量问题，乙方应负责免费维修或更换，不得无故拖延或拒绝

5.

2.3因甲方使用不当或不可抗力因素导致的质量问题，乙方不承担保修责任，但可提供有偿维修服务第六条双方权利与义务

6.1甲方权利与义务

6.

1.1有权对乙方的设计方案提出修改意见，经双方协商一致后调整

6.

1.2有权监督乙方的施工进度及施工质量，发现问题应及时通知乙方整改

6.

1.3按时支付合同款项，不得无故拖延支付

6.

1.4提供乙方施工所需的水、电、场地等必要条件

6.2乙方权利与义务

6.

2.1有权要求甲方按合同约定支付合同款项

6.

2.2有权要求甲方配合乙方的施工工作，提供必要的协助

6.

2.3按时完成设计与施工工作，确保工程质量符合合同要求

6.

2.4对施工期间的所有设计文件、施工图纸、技术资料等负有保密义务，不得向第三方泄露第4页共6页第七条违约责任

7.1甲方违约责任

7.

1.1未按合同约定支付款项的，按本合同第四条第

4.3款承担违约责任

7.

1.2未按合同约定提供施工条件或协助，导致施工延误的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任

7.2乙方违约责任

7.

2.1未按合同约定完成设计或施工工作的，每逾期一日，按合同总金额的%向甲方支付违约金

7.

2.2施工质量不符合要求的，乙方应返工至合格，并承担由此产生的额外费用第八条争议解决

8.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决

8.2协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼第九条其他条款

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

9.2本合同自双方签字或盖章之日起生效

9.3本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力甲方（签字/盖章）日期乙方（签字/盖章）日期第5页共6页以上合同模板可根据具体需求进行调整，确保符合当地法律法规及双方实际情况第6页共6页。