2025豪华版空调工程合同书

2025豪华版空调工程合同书本合同书（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（以下简称“中国”）市区签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行空调工程的设计、施工及相关服务，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就空调工程相关事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程投资本工程为甲方所有或管理的空调系统建设工程，乙方负责完成本合同约定的空调工程设计、设备采购、施工安装及相关服务第二条工程范围第1页共6页

2.1乙方负责完成以下工作

（1）空调系统设计，包括但不限于建筑空调负荷计算、系统方案设计、设备选型及图纸的绘制；

（2）空调设备的采购，包括但不限于主机、末端设备、控制系统及相关配件；

（3）空调系统的安装与调试，确保符合国家及地方相关标准和规范；

（4）提供操作培训及相关技术资料

2.2本工程范围以本合同附件《空调工程范围清单》为准，清单为本合同不可分割的组成部分第三条合工期限

3.1工期总日历天数天

3.2开工日期年月日

3.3竣工日期年月日

3.4因甲方原因导致的停工，工期相应顺延；因乙方原因导致的停工，工期不得顺延第四条质量标准

4.1本工程质量标准应符合国家及地方现行的空调工程设计、施工规范及验收标准

4.2乙方提供的设备及材料应符合国家相关质量认证标准，并提供相应的质量证明文件

4.3工程质量需通过甲方及相关部门的验收第五条合同价款第2页共6页

5.1本合同总金额为人民币元（大写）

5.2合同价款包括但不限于设计费、设备采购费、安装费、调试费及培训费等

5.3付款方式

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款；

（2）工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价的%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%；

（4）剩余合同总价的%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付

5.4付款时间为每期付款时间节点后的个工作日内，逾期付款的，乙方有权顺延工期或要求甲方支付逾期利息第六条双方责任与义务甲方责任

6.1负责提供工程所需的场地及相关资料，配合乙方开展工作；

6.2按时支付合同约定的款项；

6.3及时办理验收及结算手续乙方责任

6.4按照合同约定完成工程设计、施工及设备采购工作，确保质量符合标准；

6.5负责施工现场的安全管理，遵守相关法律法规及甲方的安全管理制度；第3页共6页

6.6提供完善的售后服务，包括但不限于质保期内的免费维修及技术支持第七条验收

7.1工程分阶段验收

（1）隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程施工完毕后通知甲方验收，甲方应在收到通知后日内完成验收；

（2）竣工验收乙方应在竣工后通知甲方组织验收，甲方应在收到通知后日内完成验收

7.2验收标准

（1）符合国家及地方相关规范；

（2）通过甲方及相关部门的验收；

（3）达到本合同约定的功能要求

7.3验收合格后，双方签署《竣工验收报告》，作为结算依据第八条售后服务

8.1质保期自工程竣工验收合格之日起年

8.2质保期内，乙方应免费提供设备维修及更换服务，因甲方使用不当造成的损坏除外

8.3乙方应提供长期的技术支持服务，响应时间为接到通知后小时内到达现场第九条违约责任

9.1甲方违约责任

（1）逾期支付合同款的，每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金；

（2）因甲方原因导致工程停工的，应赔偿乙方造成的损失

9.2乙方违约责任第4页共6页

（1）因乙方原因导致工期延误的，每逾期一日，按合同总价的%支付违约金；

（2）因乙方提供的设备或施工质量不符合标准的，甲方有权要求返工或更换，相关费用由乙方承担；

（3）未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给第三方，否则应支付合同总价的%作为违约金第十条保密条款

10.1本合同履行期间，双方应严格保密对方的商业秘密及技术资料，未经对方书面同意，不得向第三方披露

10.2本保密条款在合同终止后仍然有效第十一条变更与解除

11.1合同履行过程中，任何一方需变更或解除合同，应提前日以书面形式通知对方，并协商一致后签订书面补充协议

11.2因变更或解除合同产生的损失，由过错方承担第十二条不可抗力

12.1因战争、自然灾害、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可协商解除合同或变更合同内容

12.2受不可抗力影响的一方应在事件发生后日内书面通知另一方，并提供相关证明第十三条争议解决

13.1因本合同引发的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十四条补充条款

14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第5页共6页

14.2本合同附件与本合同具有同等法律效力第十五条合同份数及签署

15.1本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

15.2本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日附件《空调工程范围清单》《施工图纸》第6页共6页。