2025重庆交通设施建设工程施工合同

2025重庆交通设施建设工程施工合同合同编号签订地点签订日期合同条款鉴于甲方（发包方）与乙方（承包方）双方就2025重庆交通设施建设工程施工事项达成一致，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，并结合本工程的实际情况，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，签订本合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4承包范围

1.5工程规模

1.6工程质量要求

1.7工程工期第二条合同价款与支付方式

2.1合同总价款（人民币大写元整）

2.2本合同价款包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润及相关税费等

2.3工程款支付方式

2.4工程款支付时间第1页共5页

2.5变更工程的pricing第三条工期与进度

3.1合理工期天，自年月日起至年月日止

3.2乙方应当按照甲方提供的施工进度计划进行施工，并定期向甲方提交施工进度报表

3.3因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应当向甲方支付违约金元整

3.4遇到不可抗力或非乙方原因导致的停工，双方应当协商一致顺延工期第四条工程质量与验收

4.1工程质量标准

4.2乙方应当严格遵守国家及地方有关工程质量的规定，使用符合国家及行业标准的材料和设备

4.3工程隐蔽部分的验收

4.4工程竣工后的验收程序

4.5质量保修期

4.6质量保修范围

4.7质量问题的处理第五条材料与设备

5.1所需材料与设备的规格、型号、数量及质量要求

5.2材料与设备的采购

5.3材料与设备的验收

5.4材料与设备的保管第2页共5页第六条安全施工与责任

6.1乙方应当严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工，确保施工安全

6.2乙方应当为施工现场的工作人员购买相应的保险

6.3施工过程中发生安全事故的，由乙方承担相应责任，并赔偿由此造成的损失

6.4甲方应当提供必要的安全施工条件，并监督乙方的安全生产工作第七条双方权利与义务

7.1甲方权利与义务

7.

1.1甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查

7.

1.2甲方应当按照合同约定支付工程款

7.

1.3甲方应当提供施工场地及相关资料

7.

1.4其他权利与义务

7.2乙方权利与义务

7.

2.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款

7.

2.2乙方应当按照合同约定完成工程施工任务

7.

2.3乙方应当遵守国家及地方的法律法规，承担相应的社会责任

7.

2.4其他权利与义务第八条变更与签证

8.1工程变更的提出与确认

8.2变更工程量的确认与签证

8.3变更工程价款的确定

8.4变更工期的确定第3页共5页第九条违约责任

9.1乙方违约责任

9.

1.1乙方未按合同约定工期完成施工任务的，每延误一日，应当向甲方支付违约金元整

9.

1.2乙方工程质量未达到约定标准的，甲方有权要求乙方返工，由此产生的费用由乙方承担

9.

1.3乙方擅自将工程转包或分包的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失

9.2甲方违约责任

9.

2.1甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应当向乙方支付违约金元整

9.

2.2甲方无故解除合同的，应当赔偿乙方遭受的损失第十条争议解决

10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应当友好协商解决

10.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十一章其他条款

11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力

11.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字第4页共5页日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期（注需要填写的内容请根据实际情况填写，具体条款可根据实际情况进行调整和补充）第5页共5页。