2025重庆项目期弱电工程合同

2025重庆XX项目XX期弱电工程合同本合同由以下双方于年月日在重庆市签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟将“2025重庆XX项目XX期弱电工程”（以下简称“本项目”）发包给乙方，乙方承诺具备完成本项目的能力和资质，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就本项目达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称2025重庆XX项目XX期弱电工程

1.2工程地点重庆市区街道路号

1.3工程内容本项目包括但不限于以下弱电工程内容综合布线系统工程电话交换系统工程有线电视系统工程第1页共6页网络系统工程（包括但不限于光纤网络、局域网等）安防系统工程（包括但不限于视频监控、门禁系统等）智能化系统工程（包括但不限于楼宇自动化、能源管理系统等）

1.4承包方式乙方包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工

1.5工程质量标准符合国家及地方相关质量标准，通过相关验收并取得合法的验收合格证明第二条合同工期

2.1开工日期年月日

2.2竣工日期年月日

2.3总工期天，具体工期以双方确认的开工令为准

2.4工期顺延如因甲方原因、不可抗力或政府行为导致工期延误，乙方有权申请顺延工期，且不承担由此造成的损失

2.5工期考核甲方有权对乙方的工期进行考核，若乙方工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元第三条工程价款及支付方式

3.1合同总价人民币元（大写）

3.2价格包含合同总价已包含施工所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等所有费用

3.3付款方式第2页共6页第一期付款合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元第二期付款工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%，计人民币元第三期付款工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，计人民币元质量保证金合同总价的%作为质量保证金，于工程竣工验收合格满年后无质量问题一次性无息退还

3.4付款时间甲方应于每月日前审核确认工程进度及付款申请，并于确认后个工作日内完成支付

3.5税务责任乙方负责开具符合国家规定的增值税专用发票，甲方在收到合法发票后按合同约定支付款项第四条双方权利与义务甲方权利与义务

4.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出整改意见

4.2甲方应按时支付合同约定的工程款项，确保工程顺利进行

4.3甲方应提供乙方施工所需的场地、电源、水源及其他必要条件

4.4甲方应配合乙方办理相关施工手续及验收手续乙方权利与义务

4.5乙方应严格按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务

4.6乙方应确保施工人员具备相应的资质，并遵守国家及地方的法律法规

4.7乙方应采取有效措施确保施工安全，若发生安全事故，责任由乙方承担第3页共6页

4.8乙方应妥善保管甲方提供的设备、材料，如有损坏或丢失，乙方应负责赔偿

4.9乙方应配合甲方进行工程验收，并提供相关竣工资料第五条工程质量与验收

5.1质量要求乙方承诺本工程达到国家及地方相关质量标准，通过相关部门验收并取得合法的验收合格证明

5.2验收程序工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方应在收到报告后日内组织验收，验收合格后双方签署《竣工验收报告》

5.3修复责任若工程存在质量问题，乙方应无条件进行整改或修复，相关费用由乙方承担

5.4质量保修乙方承诺对本工程提供质量保修服务，保修期限为年，保修范围包括但不限于材料和施工质量问题第六条违约责任

6.1甲方违约责任若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应按逾期金额的%向乙方支付违约金若甲方原因导致工程停工或窝工，甲方应承担由此造成的损失

6.2乙方违约责任若乙方未按合同约定工期完成工程，每延误一日，应向甲方支付违约金人民币元若乙方施工质量未达到约定标准，乙方应无条件整改，若给甲方造成损失，乙方应予以赔偿第七条不可抗力第4页共6页

7.1不可抗力如因战争、自然灾害、政府行为等不可抗力原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同或变更合同条款

7.2受影响方受影响方应在事件发生后日内通知另一方，并提供相关证明第八条合同的变更、解除与终止

8.1合同变更双方协商一致，可签订书面补充协议，变更合同内容

8.2合同解除若一方严重违约，导致合同无法履行，另一方有权解除合同并要求赔偿损失

8.3合同终止本合同因履行完毕或解除而终止，双方应按约定进行结算第九条争议解决

9.1争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼

9.2诉讼费用败诉方承担全部诉讼费用第十条其他条款

10.1补充协议本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

10.3合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）第5页共6页法定代表人或授权代表签字日期年月日如需进一步补充或修改，请随时告知，我将根据您的具体需求进行调整！第6页共6页。