2025钢筋混凝土施工合同书范本

2025钢筋混凝土施工合同书范本合同编号甲方（发包方）地址法定代表人联系方式乙方（承包方）地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行钢筋混凝土施工工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就钢筋混凝土施工工程相关事项达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程规模

1.5执行标准执行国家及地方相关钢筋混凝土施工规范、质量标准及验收规范第二条工程承包范围

2.1乙方负责按照甲方提供的施工图纸、技术要求及相关文件，完成钢筋混凝土施工工程，包括但不限于钢筋绑扎、混凝土浇筑、养护、质量检测及验收等工作第1页共6页

2.2乙方可根据工程需要，提出合理的施工方案和建议，甲方在收到乙方建议后应在个工作日内予以书面确认或提出修改意见第三条工期要求

3.1开工日期

3.2竣工日期

3.3总工期个日历天

3.4工期顺延情形因不可抗力、甲方原因或设计变更导致的停工，经甲方书面确认后，工期相应顺延第四条工程质量标准

4.1执行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2025）《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB13014-2013）《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2025）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

4.2质量要求

（1）混凝土强度等级达到设计要求；

（2）钢筋连接牢固，间距、保护层厚度符合规范；

（3）混凝土无明显裂缝、蜂窝、麻面等缺陷；

（4）工程验收一次性通过相关质量检测

4.3质量责任乙方应对施工质量全面负责，因施工质量问题导致的返工或修复费用由乙方承担，且不免除乙方对甲方或其他第三方造成损失的赔偿责任第五条合同价款与支付方式第2页共6页

5.1合同价款本工程合同总价为人民币元（大写元整）

5.2付款方式

（1）预付款合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；

（2）进度款按工程进度节点支付，具体为第一期进度款完成工程量的%，支付合同总价的%；第二期进度款完成工程量的%，支付合同总价的%；第三期进度款完成工程量的%，支付合同总价的%；

（3）尾款工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同价款，计人民币元

5.3付款时间甲方应在收到乙方提交的付款申请及相关资料后个工作日内完成审核并支付款项第六条双方权利与义务

6.1甲方权利与义务

（1）甲方有权监督乙方施工进度及质量，并提出合理建议；

（2）甲方应按合同约定及时支付工程款，确保乙方施工顺利进行；

（3）甲方负责提供施工场地及相关便利条件，包括但不限于水源、电源、临时设施等；

（4）甲方应按时提供施工图纸及技术资料，不得无故变更设计，如需变更应提前书面通知乙方第3页共6页

6.2乙方权利与义务

（1）乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款；

（2）乙方应严格按照施工图纸及技术要求进行施工，确保工程质量和工期；

（3）乙方应采取有效措施，确保施工现场安全，遵守国家及地方安全生产法律法规；

（4）乙方应妥善保管甲方提供的资料、设备及材料，不得损坏或丢失第七条工程进度与验收

7.1工程进度

（1）乙方应按合同约定工期完成施工任务，不得无故拖延；

（2）乙方应定期向甲方提交工程进度报告，并接受甲方的监督和检查

7.2工程验收

（1）工程竣工后，乙方应提前日通知甲方进行验收；

（2）验收标准符合国家及地方相关规范、标准及合同约定；

（3）验收程序甲方应在接到通知后日内组织相关方进行验收，并在验收后日内签署验收报告；

（4）若验收不合格，乙方应按甲方要求整改并承担相关费用第八条质量保修

8.1质量保修范围乙方施工的钢筋混凝土工程，包括但不限于基础、主体结构等部位

8.2质量保修期限自工程竣工验收合格之日起，钢筋混凝土工程保修期为年第4页共6页

8.3保修责任

（1）保修期内，因施工质量问题导致的损坏，乙方应免费修复；

（2）保修期内，因甲方使用不当或其他第三方原因导致的损坏，乙方修复时可收取合理费用第九条违约责任

9.1甲方违约责任

（1）甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金；

（2）甲方无故变更设计或中途停工，导致乙方施工延误或窝工，甲方应赔偿乙方相应损失

9.2乙方违约责任

（1）乙方未按合同约定工期完成工程，每逾期一日，按合同总价的%支付违约金；

（2）乙方施工质量不符合约定标准，经整改仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失第十条不可抗力

10.1不可抗力事件指战争、动乱、自然灾害、政府行为等无法预见、不可避免的事件

10.2影响处理

（1）因不可抗力导致工程无法按期完成，工期相应顺延；

（2）双方因不可抗力导致无法履行合同义务，应及时通知对方并提供相关证明，协商解除或变更合同第十一条争议解决

11.1争议解决方式第5页共6页双方因合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼第十二条其他条款

12.1合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

12.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表日期以上合同范本为通用模板，具体条款可根据实际情况调整，建议在正式签署前咨询专业律师或法律顾问，确保合同内容符合相关法律法规并保障双方权益第6页共6页。