2025铝合金门窗施工合同

2025铝合金门窗施工合同合同编号签订地点本合同由以下双方于年月日签订甲方（发包人）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包人）名称地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的铝合金门窗施工工程事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程范围

1.4工程内容第1页共6页本工程为铝合金门窗施工项目，乙方负责按照甲方提供的设计图纸、技术要求及国家相关规范进行施工，具体内容详见本合同附件《施工图纸》和《工程量清单》第二条合同价款与支付方式

2.1合同总价人民币元（大写元整）

2.2合同价款包含但不限于材料费、人工费、运输费、安装费、检测费、税费等完成本工程所需的全部费用

2.3付款方式第一期付款合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元；第二期付款工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%，即人民币元；第三期付款工程竣工验收合格后日内，甲方支付合同总价的%，即人民币元；质量保证金合同总价的%作为质量保证金，即人民币元，自工程竣工验收合格之日起一年后无质量问题一次性无息退还

2.4甲方应按照约定时间支付款项，逾期支付的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为每日‰第三条工期

3.1开工日期年月日

3.2竣工日期年月日第2页共6页

3.3总工期天

3.4工期顺延情形遇不可抗力因素（如自然灾害、战争、政府行为等）导致无法施工；甲方未能按约定提供施工场地、图纸或材料；甲方要求变更设计或增减工程量，导致施工进度延误；其他非乙方原因造成的停工

3.5乙方应合理安排工期，确保按时完成施工任务若乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价‰的违约金第四条质量要求与验收标准

4.1执行标准《铝合金门窗工程技术规范》（GB/T8478-2008）《建筑门窗玻璃幕墙工程质量检验标准》（GB/T50479-2025）其他相关国家及地方标准

4.2材料要求铝材应选用牌号的铝合金，壁厚不得小于mm，表面应进行处理；玻璃应选用，厚度为mm，符合国家节能标准；钢材配件应选用材质，表面处理符合要求；其他材料应符合设计要求和相关规范

4.3施工要求门窗安装应确保垂直、水平、对称，误差不得超过规范要求；密封性能应达到Pa气压测试无渗漏；第3页共6页抗风压性能、水密性能、隔热保温性能符合设计要求；施工过程中应采取有效措施防止对已完成的成品造成损坏

4.4验收程序工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告、竣工图等；甲方应在收到竣工资料后日内组织验收，若未在规定时间内验收，则视为验收合格；验收合格后，双方签署《竣工验收确认书》第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务负责提供施工场地、设计图纸及相关资料，并确保其真实、准确、完整；负责协调施工现场的其他施工单位，确保乙方顺利施工；按约定支付合同价款；参与工程质量和进度的监督，提出合理建议

5.2乙方权利与义务按照合同约定工期、质量要求完成施工任务；严格遵守施工现场的安全规范，做好施工现场的安全防护工作；保护施工现场的成品和半成品，避免损坏其他施工单位的成果；负责施工期间的材料保管及施工垃圾清理工作第六条质保与售后服务

6.1质保期限自工程竣工验收合格之日起年

6.2质保范围因施工导致的质量问题，乙方应免费维修或更换，甲方应提供必要的协助第4页共6页

6.3质保期内，甲方应将质量问题书面通知乙方，乙方应在接到通知后小时内到达现场处理第七条违约责任

7.1甲方违约责任未按约定支付合同价款，导致乙方无法施工的，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担；无正当理由解除合同的，应赔偿乙方由此造成的实际损失

7.2乙方违约责任工程质量不符合约定要求的，甲方有权要求乙方返工或修复，费用由乙方承担，且工期不得顺延；未按约定工期完成工程的，每延误一日，乙方应支付合同总价‰的违约金；无正当理由解除合同的，应赔偿甲方由此造成的实际损失

7.3其他违约情形以本合同约定为准第八条争议解决

8.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼

8.2本合同履行过程中，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第九条合同的生效与终止

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效

9.2本合同在工程竣工验收合格、质保期满且双方权利义务履行完毕后自动终止第十条其他条款第5页共6页

10.1本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

10.2未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第6页共6页。