《2025建筑工程施工及安装合同协议》

《2025建筑工程施工及安装合同协议》本合同由以下双方于年月日在（城市/地区）签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行位于的建筑工程施工及安装工作，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议第一条合同范围

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容甲方委托乙方承担的施工及安装工作，具体包括但不限于

（1）土建工程包括但不限于地基与基础工程、主体结构工程等；第1页共7页

（2）安装工程包括但不限于给排水工程、电气工程、通风空调工程等；

（3）其他相关工程

1.4合同工期开工日期年月日竣工日期年月日总工期天

1.5质量标准工程质量应符合中华人民共和国相关法律法规及行业标准，达到的要求

1.6合同造价本合同暂定总价为人民币元（大写元整），具体结算方式详见本合同第五条第二条双方权利与义务

2.1甲方权利与义务

（1）甲方应按合同约定支付工程款，并及时提供施工所需的图纸、资料及相关协助；

（2）甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督，并提出合理建议；

（3）甲方应委派现场代表，负责与乙方沟通协调，处理工程相关事宜；

（4）甲方应按照合同约定，及时组织工程验收，并办理结算手续第2页共7页

2.2乙方权利与义务

（1）乙方应按合同约定的工期、质量要求完成工程施工，并确保施工安全；

（2）乙方应严格遵守国家法律法规及行业标准，确保工程符合相关规范要求；

（3）乙方应委派项目经理，负责施工现场的管理和协调工作；

（4）乙方有权要求甲方按时支付工程款，并有权在甲方未按约定支付工程款时暂停施工第三条工期管理

3.1开工时间乙方应于年月日准时进场施工

3.2工期顺延如遇以下情况，工期相应顺延

（1）不可抗力；

（2）甲方未能按约定提供施工条件；

（3）工程设计变更导致施工延误；

（4）其他非乙方原因导致的停工

3.3违约责任如乙方无正当理由逾期完工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金标准为元/天第四条质量要求与验收

4.1质量标准工程施工应符合以下质量标准

（1）中华人民共和国相关法律法规；第3页共7页

（2）行业标准；

（3）设计文件及施工图纸要求；

（4）甲方的其他合理要求

4.2验收程序

（1）隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程完成后，通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内完成验收

（2）竣工验收工程完成后，乙方应提交完整的竣工资料，并通知甲方组织验收

4.3工程保修工程质量保修期为自竣工验收合格之日起年，乙方应承担保修期内的维修责任，费用由乙方承担第五条造价与支付

5.1合同造价本工程暂定总造价为人民币元（大写元整），其中

（1）土建工程人民币元；

（2）安装工程人民币元；

（3）其他费用人民币元

5.2工程款支付方式

（1）合同签订后，甲方应在日内支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；

（2）工程进度款按照工程进度支付，具体支付节点为-第一期基础工程完成后，支付合同总价的%；第4页共7页-第二期主体结构完成后，支付合同总价的%；-第三期安装工程完成后，支付合同总价的%；

（3）竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余工程款，计人民币元

5.3结算方式

（1）工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交完整的结算资料，甲方应在收到结算资料后日内完成审核，并在审核确认后日内支付剩余工程款；

（2）双方对结算金额有争议的，应友好协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼第六条双方权利与义务（补充）

6.1甲方权利与义务

（1）甲方有权对工程设计进行变更，但应以书面形式通知乙方，并明确变更内容因设计变更导致的工程增减量，双方应另行协商确定工程款的调整；

（2）甲方有权要求乙方提供施工现场的安全生产措施，确保施工安全

6.2乙方权利与义务

（1）乙方应严格遵守施工现场的安全管理规定，确保施工安全；

（2）乙方应为施工现场的工作人员购买相关保险，包括但不限于工伤保险和意外伤害保险；

（3）乙方应配合甲方进行工程验收，并提供必要的资料和协助第七条违约责任第5页共7页

7.1甲方违约责任

（1）甲方未按约定支付工程款，导致乙方停工的，甲方应向乙方支付停工期间的窝工费，窝工费标准为元/日；

（2）甲方未按约定履行其他义务，导致工程延误或施工受阻的，甲方应承担相应责任

7.2乙方违约责任

（1）乙方未按合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金标准为元/日；

（2）乙方未按合同约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，且工期不顺延第八条争议解决

8.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第九条合同生效与终止

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效

9.2本合同在工程竣工验收合格、工程款结清且保修期届满后自动终止第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第6页共7页乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第7页共7页。