2025整改工程承包合同（汇总17篇）word模板范文

整改工程承包合同（汇总篇）17承包合同是为了明确项目实施的具体细节和双方责任而签订的合同，使双方在工作中有明确的准则可依我们整理了以下的承包合同范文，供大家借鉴，希望能对大家的合同编写提供一些帮助参考范文整改工程承包合同发包人（全称）（以下简称甲方）承包人（全称）（以下简称乙方）依照《，八合同法》、《3八建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同工程名称依山星苑7#楼平基工程工程地点市检察院后面工程内容（承包范围）该工程的场地平基土石方工程的开挖及破碎（由于地理条件特殊，土石方工程在施工当中，不能采用爆破方式施工，只能采取机械破碎或人工处理的办法）；保证该工程以后能达到施工条件，以及达到建设单位的要求条件

二、合同工期开工日期年月日竣工日期年月日合同工期总日历天数日历天不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用

4、保修金支付方法1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二款规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行

1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电

2、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与其他施工单位沟通等工作

4、乙方必须按照经甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准

5、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责并主动做好工程的后期维护保养工作

1、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的%的违约金

2、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失

1、施工期间若遇不可抗拒的因素引发的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，均可向合同履行地的法院起诉

2、本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决

3、本合同壹式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效，合同履行完毕后失效甲方住所代表人联系电话签订地点年月日乙方住所责任人联系电话签订地点年月日参考范文消防整改工程承包合同发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）依据《》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议

一、工程概况

1、工程名称

2、工程地点

3、承包范围

4、承包方式

二、合同工期计划开工日期年月日，竣工日期年月日，总天（日历天）

三、工程造价、付款方式及质保金

1、工程造价元（人民币）

2、付款方式本工程（有/无）预付款工程完工，验收合格后，经甲方审计完成后天内按审计金额的%付款

3、质保金本工程保修期为年保修期满，无质量问题天内，甲方付清剩于工程款

四、工程质量及验收标准

1、本工程以有关部门与国家（行业）的相关标准、规范为标准，共同验收

2、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》、及其他的国家和行业现行的相关标准、规范

五、安全施工

1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》

2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担由此造成的一切损失

六、质量保修

2、乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理

4、保修金支付方法

（1）质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方

七、双方的权利和义务

1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电

2、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与其他施工单位沟通等工作

4、乙方必须按照经甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准

5、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责并主动做好工程的后期维护保养工作

八、违约责任

1、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的％的违约金

2、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失

九、其他

1、施工期间若遇不可抗拒的因素引发的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，均可向合同履行地的法院起诉

2、本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决

3、本合同壹式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效，合同履行完毕后失效甲方住所代表人联系电话签订地点年月日乙方住所责任人联系电话签订地点年月日参考范文消防整改工程承包合同发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）依据《民法典》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意,达成如下协议

一、工程概况

1、工程名称

2、工程地点

3、承包范围

4、承包方式

二、合同工期计划开工日期年月日，竣工日期年月日，总天（日历天）

三、工程造价、付款方式及质保金

1、工程造价元（人民币）

2、付款方式本工程（有/无）预付款工程完工，验收合格后，经甲方审计完成后天内按审计金额的刎寸款

3、质保金本工程保修期为年保修期满，无质量问题天内，甲方付清剩于工程款

四、工程质量及验收标准

1、本工程以有关部门与国家（行业）的相关标准、规范为标准，共同验收

2、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》、及其他的国家和行业现行的相关标准、规范

五、安全施工

1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》

2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担由此造成的一切损失

六、质量保修

1、本工程免费质量保修期限为年，终身维护保养

2、乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理

3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用

4、保修金支付方法1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二款规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行

七、双方的权利和义务

1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电

2、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与其他施工单位沟通等工作

4、乙方必须按照经甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准

5、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责并主动做好工程的后期维护保养工作

八、违约责任

1、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的%的违约金

2、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失

九、其他

1、施工期间若遇不可抗拒的因素引发的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，均可向合同履行地的法院起诉

2、本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决

3、本合同壹式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效，合同履行完毕后失效甲方住所代表人联系电话签订地点年月日乙方住所责任人联系电话签订地点年月日参考范文整改工程承包合同承包人经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位依照《，八合同法》、《飞八建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行

一、工程项目工程名称*****道路工程工程地点位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块承包范围总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）承包方式包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过合同价款合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）大写元质量标准合格工期工程总日历工期天具体开工日期以招标单位书面通知为准二.技术标准及图纸图纸发包人提供技术标准执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范；质量评定执行相关质量检验评定标准所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告三.双方权利和义务发包人的权利和义务发包人委派的业主代表姓名职务监理单位及委派的工程师

三、质量标准工程质量标准达到发包方及建设单位的要求条件

四、合同价款合同价土石方综合价每立方为300元，大写叁佰元，全石头每立方叁百叁拾元

五、工程款支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间承包方进场工程进度达到一半时由甲方支付工程进度款的80%作为材料费，工程余款甲方必须在工程竣工后15日一次性付清余款

六、其他约定双方约定的其他工程内容

1、承包人在施工途中不能以任何理由增加合同单价

2、承包人在施工途中不能中途退场，如果自动不干，要求自动退场，发包人不予进行工程款的结算，并且在承包人不愿意施工后一天内必须全部清场，搬出所有自己所有的施工机械及施工工具、用具，所产生的一切费用由承包方自行负责，如果不搬出施工场地，产生如工期延误、建设单位的罚款等后果一切由承包方全部负责

七、工程质量用及施工要求

1、承包人要严格遵照发包人要求及现行国家有关规范、规范及行业标准进行施工作业杜绝一切违章作业

2、施工期间的一切质量、安全责任均由承包方全权负责，发包方不能承担任何经济及法律刑事责任

3、发包人应积极配合承包人的工程施工，如因发包人原因造成工程延误，责任由发包人负责，承包方不再负责，并由发包方负责承包方监理单位姓名职务职权对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作发包人主要工作负责场地三通一平；确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;O提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；按合同约定支付工程款承包人的权利和义务项目经理姓名职务项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责承包人主要工作本合同签订后收到发包方通知2天内，承包人进场完成施工准备严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准；工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通

四、工程价款a、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制，如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的材料报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据工程报价单详附件，工程量按实结算

五、工程价款的支付工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的75%;o六.安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿七.竣工验收承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料八.违约责任发包人违约因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计承包人违约因承包人原因，未按本合同第条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付

九、争议在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁

十、合同生效与终止本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；合同订立时间20xx年月日；合同订立地点上海市发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止

十一、合同附件投标文件招标文件道路平面图及标段划分图报价书

十三、合同份数本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；副本陆份，双方各执叁份本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确发包人（公章）承包人（公章）委托代理人委托代理人电话电话传真传真签订地点签订时间参考范文小工程承包合同一小工程承包合同发包方（全称）承包方（全称）:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本协议

一、工程概况工程名称工程地点工程内容建筑面积（以实际图纸面积为准）结构类型工程造价元人民币（以工程最终审定结算）工程产项批准文号资金来源开工日期竣工日期承包范围

三、工程计价约定与工程结算办理

1、本工程采用可调价合同方式合同价款的调整因素包括图纸会审记要、设计变更、技术核定单、技术经济签证单、工程隐藏记录、经发包方审查批准的施工方案或施工组织设计材料价格确认单、工程磋商函、会议纪要

2、工程计价方式

3、工程计价依据

4、工程结算办法自工程竣工验收之日起日内，承包方向发包方提交工程竣工结算资料发包方收到工程结算书即委托有工程造价审计资质的工程造价审计进行审核，在双方无争议的情况下三个月内办理工程结算审核并出具合法的工程结算审计报告

四、工程价款支付方式

1、临设完成七日内发包方拨付合同总价设预付备料款以后每月0日承包方向发包方提交当月完成产值报表，发包方日内对月完成产值进行核定，如发包方不能在七日内完成对承包方的产值审定，则按承包方所提交的月产值进行结算的依据认定发包方在审核完毕日内向承包方支付月完成产值的工程进度款;主体施工验收合格后工程款拨付至已完工程量的

2、工程竣工经发包方验收后合格后日发包方向承包方支付工程总产值金额的，然后依据本协议第三项第四款之工程结算办法办理结算若因发包方不按合同约定支付工程款，所造成的停工待料及其它经济损失一律由发包方承担

3、工程结算经审计审定后日内，发包方向承包方支付到工程结算审计报告工程总造价的，剩余工程总价的作为工程保修金，待工程主体、装饰、防水、安装等分项工程保修期满后，分别按各项造价占工程总造价的比例退还工程保修金额

五、工程履约保证金本协议签订0日内承包方向发包方支付万元人民币履约保证金，主体至时退还万元，主体竣工时退还剩余万元保证金

六、材料采购

七、发包方向承包方承诺按照本协议约定的期限和方式支付价款，以及其它应当支付的款项

八、承包方同发包方承诺按照合同约定支付履约保证金和工程建设施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任

九、违约责任违约方向对方支付合同价款的违约补偿金

十、其他未尽事宜，双方另行协商4^一■、合同生效合同订立时间年月日合同订立地点本合同双方约定公司盖章、法人签字后即刻生效附发包方、承包方法人授权委托书发包方公章承包方公章法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话年月日年月日参考范文小工程承包合同一小工程承包合同按国际惯例，施工承包合同文件应包括中标单位的投标书及其附件、合同协议书和合同条件，招标单位接受投标函（即中标通知书），设计图纸、工程说明书、技术规范和有关标准，工程量清单和单价表，合同履行过程中一切往来函电、传真，以及设计变更记录等全部书面材料以下是小编为大家精心准备的工程承包合同相关模板欢迎阅读与参考！签定时间年—月日就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理工程概况

（二）监理范围按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务

（三）监理内容按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务

（四）工程建设监理的期限自年月—日至年—月—日

（五）建设监理报酬为（大写）元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付建设监理合同的组成文件及解释顺序

（一）监理委托函或中标函

（二）监理合同书

（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件

（四）专用合同条款

（五）通用合同条款

（六）监理招标书（或委托书）

（七）监理投标书（或监理大纲）上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效

四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本份，各执份发包人（公章）监理人（盖章）法定代表人（签章）法定代表人（签章）委托代理人（签章）委托代理人（签章）开户银行开户银行O通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义

一、工程项目是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目

二、发包人是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人

三、监理人是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人

四、监理机构是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成

五、建设工程监理是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作

六、总监理工程师是由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机构履行本合同的现场负责人

七、承包人是指与发包人签订工程建设合同的施工人

八、天是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段

九、月是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段

十、本合同指经双方签署并生效的本监理合同

十一、工程建设合同是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同

十二、进驻是指监理机构和监理人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为

十三、现畅是指建设项目实施的场所

十四、地方法规和规章是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章乙方身份证号码根据中华人民劳动法之规定，自愿，平等，互利的原则甲方自愿土石方开挖承包给乙方甲乙双方友好协商，达成以下共识一甲方的权利与义务1甲方取得土石方的开挖权合法有效2甲方应协调好当地政府和当地百姓的关系，确保乙方在开挖过程不受阻扰，顺利施工作业如因甲方处理不当，造成机械停工两天，甲方应付乙方机械租金费的一切经济损失

5、本合同其它未尽事宜部分，由双方另行协商，签订补充合同

八、本合同一式二份，经承、发包双方签字后生效，二份合同具有同等法律效力，双方各执一份，工完帐清自动换效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）0年—月―日年—月―日参考范文整改工程承包合同发包方（简称甲方）承包方简称乙方）根据《八了合同法》及有关规定，为明确建设单位（甲方）和施工单位（乙方）的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行工程信息

1、工程名称

2、工程项目批准文号

2、楼顶均压带的拆除、安装；

3、楼顶避雷针的安装；

4、户内外接地线的敷设；

5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书承包方式乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量工程量以预算所列工程量为准3甲方提供乙方人员住宿及生活费4双方签订合同时，甲方付乙方进场费（）大写（）5甲方提供机械燃油费6开挖方量以实际开挖量为准，每立方米（）元乙方机械进场后，甲方每十五天记开挖方量一次，并支付乙方所开挖方量费用，甲方可扣除燃油费（预付款待工程完工后，甲方一次扣除）7甲方不得要求乙方回填所开挖的坑二乙方的权利与义务1乙方应到场甲方所需机械（提前协商）2一方保证每月一定的开挖方量3乙方负责沙石挖、运、出废料、平废料场4运输距离不超过一公里如超出一公里，必须移动料台三甲、乙双方有待共同协商的1开挖方式双方共同协商，（必须子确保安全的前提下进行）2开挖时土石方遇直径大于一点五米的石头，（每层不超过20%）,有水锈层，坚固的拟结层，甲方应另付破碎费3燃油涨价，每吨燃油上涨的价格，每方沙石上涨油价格的一点无倍（按油价上涨均摊）四以上未尽事宜，经甲、乙双方协商再定五以上合同一式两份，甲、乙双方各执一份双方签字生效甲方签字乙方签字参考范文小工程承包合同一小工程承包合同甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》及《建筑法》相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程实际情况，甲方将长沙市芙蓉区人武部营房宿舍工程内墙〃888〃和室内油漆以包工包料形式承包给乙方，经双方协商，达成以下协议

一、工程承包范围工程内墙面顶棚〃888〃三遍，木门、木柜油漆、（调和漆）、钢栏杆油漆，各部位工艺以设计施工图要求的内容为准，包括脚手架搭设;外墙面油漆采用〃〃牌优质外墙墙漆，均以设计施工图和甲方交底内容为准，其工艺包括基底刮底灰、修补、刷封底漆和面漆,外墙部分所有的滴水线施工等一系列与之有关工序，包工包料;所用材料、工具、机具梯子及劳保用品由乙方自理，完工后卫生清理等一系列与之有关工序全部包括其中，直至达到市优良工程验收标准

二、承包单价内墙面顶棚〃888〃已粉灰部分按实际面积每平方米元；未粉灰砂清水模板〃888〃面每平方米元;木质门油漆按洞口面积计算每平方米元；钢栏杆及楼梯扶手油漆综合价每米元外墙面外墙漆按墙面实际单价每平方米元，甲方不负责其他任何费用

三、付款方式甲方根据己方施工进度付款，竣工前甲方付至承包总额60%,竣工验收达到要求后付至承包总额95%,余下5%作保修金，保修期壹年，保修期满一次付清

四、质量标准乙方施工时必须严格按设计和规范要求施工，施工质量及工艺、材料达不到要求，造成返工，一切费用由乙方负责，质量返工后达不到要求，乙方自动退场，按50%工料款结算施工工程质量必须达到省优工程验收标准

五、施工工期乙方进场施工必须严格按甲方进度计划要求进行，在年一月—日前全部完成承包范围内施工任务，施工时按办公室规定的施工人员数量上足愈期未完成每推迟壹天罚款壹仟元，依此递增

六、安全生产，文明施工1进场时必须与甲方签订安全责任合同书，以承包合同签订认为第一安全责任人，班组负责人为第二责任人在项目部农民工学校开展安全生产教育活动，使安全生产的思想意识深入到每个作业人员的头脑中，落实到行动上，人人重视安全，发现安全隐患及时报告处理，把安全事故消灭在萌芽状态2施工作业人员进入施工现场必须戴好安全帽，不允许不重视安全生产的冒险蛮干事件发生在本施工区域内，经劝阻无效的人，项目部坚决辞退3严格遵守安全操作规程，对班组和个人的安全教育要制度化、经常化、杜绝人身安全事故发生，如违反安全操作规程施工，造成安全事故发生;所有的经济费用和法律责任由乙方负责4乙方进场后的施工队伍，必须服从项目部统一布置的住宿和饮食安排，不得另起炉灶遵守工地文明施工的各项规定，并做到宿舍区域干净、整洁、卫生，公共区域安排专人打扫5加强各班组之间的协作和团结，不允许工地出现不文明的现象行为，如打架斗殴，聚众闹事、随地大小便、打牌赌博，宿舍区内电线、电器私拉乱接、长明电灯、龙头不关长流水等浪费现象，随时发现纠正、制止，凡不文明行为，有意造成浪费，将受到项目部的经济处罚50-1000元6加强对自己和别人班组的成品、半成品保护，凡破坏者将受到经济处罚，由项目部管理人员对班组和个人开出罚款单，在乙方工资中扣除7乙方施工人员必须严格遵守《工地管理规章制度》，如有违反，照章处罚8乙方承包人或班组长必须驻守工地，管理和协调班组施工，有事先请假同意后方可离开9乙方施工用灰不得留水泥及混合砂浆过夜，不得擅自更改已拌制好的灰浆配合比，违者按灰数量加倍处罚10乙方负责提供整个项目承包的所有劳动、劳保用品，雨鞋、手套、面罩等11乙方不得招收未满18周岁的童工和负案在逃的有刑事案件在身的人员进场做事，乙方施工人员不得带家属和小孩进住工棚以上协议，请甲乙双方共同遵守，双方签字生效甲方乙方年月日参考范文小工程承包合同一小工程承包合同甲方乙方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就中山〃阳光半岛〃住宅项目St型建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行

一、工程概况

1、工程名称中山〃阳光半岛〃住宅项目St型建设工程

2、工程地点中山市沙

二、工程范围及内容工程量47000平方米

三、工期

1、开工日期以监理工程师签发的开工令为准

2、竣工日期

3、合同总工期为工作日期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延

四、质量标准采用下列

1、工程质量达到市优奖；

2、工程质量评定等级为优良；

3、符合国家质量验收标准；

4、双方约定的标准、具体为

五、合同价款本合同工程价款结算采用下列种方式

1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议

2、按实际发生的工程量结算并按下列约定执行1工程预算价工程结束后按实结算工程单价含外运等其他一切费用2按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认3所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意4若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可6取费标准及说明土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算7工程量核算确认方式说明完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可8合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算

六、付款方式

1、本工程预算款为扣回工程预付款的方式为:

2、工程款按方式支付，具体为1本工程无预付款；3o5总工程款的%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，后支付给乙方相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿

七、材料、设备供应

八、质量及验收

1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行质量保证期年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保

2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于小时，负责处理工程上有关事务

3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同，乙方无条件退场

4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正

5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工

6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责

7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式份

8、其他约定按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒

九、施工组织与工期

1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底

2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的％支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2%承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿

3、项目经理现场代表（乙方）监理现场代表（甲方）

4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定乙方自行解决

十、安全及文明施工与管理

1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范

2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工否则后果自负

3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗

4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任

5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明

6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担

7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施

十一、甲方责任

1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底

2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息

4、履行其它本协议约定的义务以及负责

十二、乙方责任

1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求

2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同

3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担

5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修，日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减

6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访

7、

十三、违约责任

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每天按1000元向甲方支付违约金

3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的承担违约金

十四、附则

1、本协议经双方签章后生效

2、本协议于年月日在签署

3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议,双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决

4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力甲方（签章）乙方（签章）法定代表人法定代表人授权代表（签字）授权代表（签字）年月日年月日施工工期自合同签订之日起30天内遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延遇有人力不可抗拒的自然灾害；因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度合同总价付款方式工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方工程结算依据

1、合同价

2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更工程质量

1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督

2、本工程质量经双方检查验收合格率达100%

3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定1）由乙方购置的主要材料，必须按有关规定，提供质量合格证或质量检验合格后方可用于施工2）凡材料代用或改变，必须经原设计单位同意下达正式通知，甲方代表签证后方可用于工程，因乙方原因造成材料代用，费用由乙方承担3）隐蔽工程完工后，必须经监理人员验收签证，乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并做好记录备查，甲方应予承认如甲方事后提出检查，检查结果不符合要求者，其费用均由乙方负责，检查符参考范文小工程承包合同一小工程承包合同兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行一）工程概况1工程名称O

2、工程地点o

3、承包内容o

4、承包范围o

5、承包方式o

6、质量要求《建筑装饰装修工程质量验收规范》

7、工期要求年月日至年月日二）甲方工作

1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查向乙方提供临时水电三）乙方工作

1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理

2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责

3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线四）关于质量的约定

1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范作为本工程的质量评定验收标准

2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延

3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延

4、本工程质保期为年，质量保修期自竣工验收之日起计保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任五）关于工期的约定

1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延

2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延

3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延六）关于价款和结算的约定七）关于材料的约定八）关于安全生产的约定九）关于违约责任的约定

1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包

2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金元

3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任

4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止其中未尽事宜，双方友好协商解决甲方（签章）o乙方（签字）o参考范文小工程承包合同—小工程承包合同发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）经甲、乙双方充分协商，结合工程具体情况，本着互惠互利的原则,甲方将工程交与有专业资质的乙方施工为明确甲乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》以及国家相关法律、法规特签订本合同，以供双方共同遵守

一、工程概况

1、工程名称

2、工程地点

3、保温形式及保温层厚度胶粉聚苯颗粒外墙外保温25mm、30mm

4、执行标准现行保温相关标准和图集以及按设计图

二、承包范围外墙外保温

三、承包方式包工包料（乙方自行负责材料采购及组织施工）；包检测合格、包验收合格、包资料包交验合格

四、合同工期工程总工期约天（不可抗拒的因素除外），每栋进场日期到施工结束，具体进场日期以甲方书面通知及经甲乙双方共同现场查勘具备进场条件为准

五、合同价款、结算方式及付款方式

1、本工程暂定工程量为保温部分约51000平方米，非保温部分约24000平方米（以现场实际施工面积为准）最终结算方量以双方现场实际收方为准

2、本工程保温部分包干单价为25mm厚为39元/平方米，30mm厚为40元/平方米（其中包括人工、材料、资料、检测、安全、验收）非保温部分包干价为元/平方米（非保温和底糙层甲方免费向乙方提供河沙、水泥）

3、结算方法及付款方式:每月按工程进度的80%支付工程进度款（每月的25日计量，次月的10日前支付工程进度款）工程大面积完工后支付0至总工程款的80%,保温工程单项验收合格后，一个月内支付至总工程款的95%,其余5%作为工程质量保修金，从保温工程完工之日算起，一年之内付清

六、甲方的权利和义务

1、有权审定乙方编制的施工方案，对乙方施工中的工程质量、工程进度、安全文明施工等实行全过程的监督管理，定期或不定期对施工现场的质量、安全文明施工情况进行检查，对不符合质量、安全文明施工要求和公司有关规定以及损害公司形象、信誉的行为有权制止

2、应提供完整的施工作业面给乙方，甲方不能因自己其他部分施工方便而影响乙方施工，如遇特殊情况，甲方应提前通知乙方，双方友好协商

3、应协助安排乙方的施工用水、电接口、材料堆放临时库房、工人临时住房

4、应协助乙方做好已完工部分的成品保护工作

5、单栋工程施工完成后甲方应在10日之内组织验收，逾期不验收则视为认同该工程合格

6、应按合同约定支付工程款

七、乙方的权利和义务

1、认真履行本合同，重合同，守信用，依法建设，守法经营，维护甲方的信誉和形象

2、参加甲方组织的现场交底，拟订施工方案和进度计划

3、主动接受国家相关职能部门及国家在质量、安全文明的监督、管理和检查，自觉遵守甲方的有关技术质量管理制度、安全文明施工管理制度等的规定

4、指派为乙方驻工地代表，联系电话，负责合同的履行，按要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜若因质量原因造成返工，由乙方负责完成

5、严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定作好各项质量检查记录，编制工程结算

八、质量、安全、文明施工管理

1、本工程质量等级确定为合格

2、本工程安全、文明施工达合格

3、本工程质量、安全以及在施工过程中自觉地接受甲方有关管理人员的监督和检查，并遵守甲方的有关技术管理制度、安全文明施工管理制度等规定，接受甲方管理人员的监督检查，认真作好施工现场的安全、文明施工工作，做到标准化管理

4、如甲、乙双方有争议时，以政府质监、安全部门认定为准

5、乙方施工人员进场后，甲方须为其买工伤保险及意外伤害险

九、违约责任

1、甲方应按合同规定的时间付款，每延迟一月，应按未付工程款总额的5%作为违约金赔偿给乙方

2、乙方若因自身原因未按时将工程交付甲方使用，则应承担每延误一月所应承担的工程款5%作为违约金

十、其他约定

1、垂直运输（指施工升降机但不含施工吊篮）、脚手架、相关配合及工人临时住房由甲方免费提供

2、乙方自行负责施工吊篮及锚具等及相关配套和辅助工具

3、双方在本合同履行中发生争议，首先协商解决，当协商不成时,可向原告方人民法院起诉，由人民法院裁决

4、未尽事宜双方本着友好的原则协商解决

5、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效参考范文小工程承包合同一小工程承包合同兹由乙方承接施工甲方建设的私人住宅楼房承包事宜，依照国家有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为进一步明确双方职责，保证工程施工安全、质量、进度，经双方友好协商一致,特签订本协议，双方共同遵守执行，不得违约海南省甲方以清包工的方式承包给乙方施工（即石灰、砖头、水泥、沙石、钢材、水源电源及建筑物上其它永久性存在的材料由甲方提供至施工堆放现场乙方组织施工人员、自供自运一切施工工具、各类模板、铁钉、搭拆各类脚手架等，甲方不提供乙方施工人员吃、住等配套事项，由乙方负责自行解决，各工种及各项目费用由乙方自理

1、乙方按照设计图纸和甲方提出的要求承建

2、甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯（现浇）、楼面、屋顶、阳台、露台、装潢、现浇混泥土及工地、门前台阶性垫层，所有前面水泥砂浆批埴，订房底和每层隔房房间、卫生间、贴顶层面加浆磨光，同时做好防渗漏处理乙方工作人员必须严格遵守国家有关安全文明施工法律法规及相应规章制度，施工现场每天做好落手清理工作，积极服从甲方及管理人员对于施工现场场容场貌形象的安排指示，并及时做好施工材料根据需要的搬运工作乙方承包施工的工程质量必须达到有关施工标准要求（合格），乙方必须保障自行落实好砖块浇水、墙面楼面屋面养护等工作，严禁出现屋面或其它各部位渗水、逃模或丈量不精确现象，由于乙方违反施工规范而造成返工的各项损失由乙方负责乙方必须配合甲方对施工进度的.安排双方约定由甲方完成房屋基础浇筑后，乙方必须在个月内全部完成施工（即20xx年月份前完成全部施工，甲方及其它不可抗拒原因根据实际情况延期）

1、整栋楼房建设包工费，按照建筑面积定价，每平方米元（包含人工工资及施工工具），建筑面积按每层楼外层檐计算，各楼层不重叠计算

2、建筑面积待主体建筑完工后，以实际测量面积为准

3、除非合同中另有规定的以外，承包价格适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法，承缆方不得因施工方法或改变施工方法而提出任何追加费用的要求

1、乙方完成每一层碎天面，甲方支付乙方人民币元

2、全部墙体砌砖完成，甲方支付乙方人民币元

3、全部墙体批均完成，甲方支付乙方人民币元

1、乙方在施工过程中必须遵守安全生产条例及相关操作规程，由于乙方施工人员违章安全施工规范、自身安全措施不到位或管理不力等所引发的事故所有责任与费用全部由乙方自负，与甲方无关

2、所有施工作业人员不得酒后作业、不得参与违法犯罪活动、不得打架赌博及偷窃财物，由此引起的事故均由乙方自行承担责任及费用

1、乙方不得将本工程转包，否则作违约处理，甲方有权终止本协议，由此造成的一切损失及责任均由乙方承担

2、甲方承诺按照协议约定的期限和方式支付价款

3、乙方必须及时有效负责好现场安全、质量、协调等工作

4、未尽事项由双方协商后再定乙方必须在年7月17日完成第三层封顶，否则甲方有权追加乙方责任本协议一式贰份，甲乙双方各持壹份自双方签订后生效,至各条款履行完毕后失效如在执行过程中发生争议，双方应及时友好协商解决，协商不成时，提交本地仲裁委员会仲裁或依法向本地人民法院起诉甲方（签字盖章）乙方（签字盖章）O电话电话参考范文小工程承包合同一小工程承包合同甲方（发包方）乙方（承包方）依照《中华人民共和国民法典》和市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行第一条工程项目

一、工程名称0

二、工程编号O

三、工程地点O

四、工程范围本合同全部工程建筑安装面积共计平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）

五、工程造价本合同全部工程施工图预算造价为人民币元（各单项工程造价详见工程项目一览表）第二条工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为一天（日历天），自一年—月—日开工至年—月—日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）

二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书

三、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限

1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；

4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者

6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；

7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工

8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担但未及时退货造成的损失由责任方承担四.工期提前施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前乙方按此修订进度计划，报甲方批准甲方应在天内给予批准，并为赶工提供方便条件提前竣工协议包括以下主要内容

1.提前的时间；

2.乙方采取的赶工措施；合要求，其检查费用由甲方...参考范文整改工程承包合同甲方乙方

3.项目内容项目综述1机柜的理线、测试及打标对2个机房机柜内的设备布局、安装、固定、调整部分设备的位置,并根据需要在机柜内增加挡板，安装电源插板对各线路进行梳理、打标2跳线的更换对机房各设备间的所有连接线缆做好理线、打标、废除冗余跳线

4.技术要求质量标准

1、机柜内所有线缆整齐排列，错落有致

2、机柜内所有设备布局合理，位置恰当

3、所有连接跳线，打标，粘贴牢靠计划工期十天的时间进行施工，施工分为四个阶段a.第一阶段是施工人员熟悉环境和工作要求并且进行准备工作b.第二阶段的重点是中心机房的施工，在有效时间内计划完成各设备的安装

5.甲方为赶工提供的条件；

6.赶工措施的经济支出和承担；

7.提前竣工收益（如果有）的分享第三条施工准备

一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于一年—月一日向乙方提供所有工程设计图纸一份;组织设计、施工单位进行工程设计交底

二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底;编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备第四条物资供应

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担

四、本工程材料和设备差价的处理办法第五条工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到O

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督第六条工程价款的支付与结算

一、本合同签订后—日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的—%备料款，计人民币万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的一肮十人民币万元，安装工程按人工费的—%计人民币万元;材料设备差价万元，分—次支付，每次支付时间为—，金额.

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在一日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的—%时，按规定比例逐步开始扣回备料款

三、工程价款支付达到合同总价款的%时，不再按进度付款,办完交工验收后，连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之的违约金

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担第五条施工与设计变更

一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格

二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担:

1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工

2.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位

3.在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担第六条安全施工

一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责二.发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表同时按政府有关部门要求处理甲方为抢救提供必要条件发生的费用由事故责任方承担三.非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用第七条.工程分包

1.乙方可按协议条款约定分包部分工程

2.乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准第八条违约责任承包方的责任

一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款发包方的责任

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失

三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任

四、承包方验收通知书送达一日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金

五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日偿付承包方赔偿金第九条纠纷解决办法建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可选择下述第项处理

（1）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，

（2）直接向人民法院起诉第十条合同的生效与终止

一、本合同一式一份，合同附件一份甲乙双方各执正本一份其余副本由发包方报送机关、建设主管部门备案

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止

三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同甲方（签章）乙方（签章）O参考范文小工程承包合同—小工程承包合同经甲乙双方协商，甲方同意将楼的架子工人工费分包给乙方，为了进一步加强管理，明确双方的责任，保质保量按期完成本工程的施工任务，特签订此合同，望共同遵守执行

1、甲方应为乙方提供必要施工场地及所需的‘大中型工具设备

2、甲方为乙方所提供的设备、材料、工具必须及时的到达施工现场，并为乙方提供必备的施工条件

3、甲方对乙方完成的工作内容及时检查验收，发现问题应及时处理

4、甲方有权对乙方施工不符合要求的项目进行停工、返工、罚款等处理，由此造成的全部经济损失乙方承担

1、乙方在施工中必须服从甲方领导的统一指挥和安排，不得擅自停工、施工、我行我素

2、乙方承包工程内容所有相关配套工程及全部工序20xx年x月x日至20xx年x月x日各分部分项工程均达到合格标准按建筑面积每平方米8元计算包工不包料，消耗材料不准超定额含量甲方每月按乙方完成工作量的80%支付给乙方，其余的20%工程竣工验收后一次付清本合同履行过程中如有单方违约，由违约方向守约方支付合同总额的20%作为违约金

1、合同履行中发生争议，由甲乙双方协商解决，不愿协商或协商不成的，可向当地人民法院起诉

2、合同条款如需补充,双方可以根据具体情况结合有关规定签定补充条款,与本合同具有同等法律效力

3、本合同一式二份，甲、乙双方各执壹份，双方签字之日起生效年一月―日乙方架子工代表年月日C.第三阶段完成机柜所有点位的重新布线、打标d.第四阶段主要是进行工程检验以及补充施工的时间及组织验收

3.施工管理方案

1.乙方应科学的组织工程施工工作，合理统筹安排工程进度

2.乙方应向甲方提供主要施工负责人的名单及联系方式

3.甲方应保证施工环境的安全及顺畅

4.施工过程中，乙方应接受甲方的工程安全检查和工程质量检查

5.文明施工，保证施工现场的清洁

6.双方技术责任甲方责任

1.负责施工期间的方案审查及安全交底工作

2.负责施工期间甲方管理范围内的安全措施及监督

3.负责施工期间的协调工作乙方责任

1.遵守甲方的现杨制度，并对自身安全负责

2.派技术人员负责现场施工

3.按照有关标准施工，各分项工作完成后及时组织验收

5.备注事项

1、整改过程中，凡涉及硬件损坏，由甲方自行采购，或委托乙方采购

2、整改过程中，甲方需派专人协助甲方沟通，并尽力协助甲方工作，配合整改

3、整改过程中，如发生前端视频信号丢失，乙方不参与维修及善后工作参考范文整改工程承包合同发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）依据《飞八合同法》《八了建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议

1、工程名称

2、工程地点

3、承包范围

4、承包方式计划开工日期年月日，竣工日期年月日，总天（日历天）

1、工程造价元（人民币）

2、付款方式本工程（有/无）预付款工程完工，验收合格后，经甲方审计完成后天内按审计金额的%付款

3、质保金本工程保修期为年保修期满，无质量问题天内，甲方付清剩于工程款

1、本工程以有关部门与国家（行业）的相关标准、规范为标准，共同验收

2、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》、及其他的国家和行业现行的相关标准、规范

1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》

2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担由此造成的一切损失

1、本工程免费质量保修期限为年，终身维护保养

2、乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理参考范文消防整改工程承包合同在人们越来越相信法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，合同是企业发展中一个非常重要的因素那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编为大家整理的消防整改工程承包合同，欢迎阅读与收藏发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议

1、工程名称

2、工程地点

3、承包范围

4、承包方式计划开工日期年月日，竣工日期年月日，总天（日历天）

1、工程造价元（人民币）

2、付款方式本工程（有/无）预付款工程完工，验收合格后，经甲方审计完成后天内按审计金额的刎寸款

3、质保金本工程保修期为年保修期满，无质量问题天内，甲方付清剩于工程款

1、本工程以有关部门与国家（行业）的相关标准、规范为标准，共同验收

2、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》、及其他的国家和行业现行的相关标准、规范

1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》

2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担由此造成的一切损失

1、本工程免费质量保修期限为年，终身维护保养

2、乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理

3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方若因乙方通讯。