还剩12页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
光伏电站项目施工框架协议(3篇)光伏电站项目施工框架协议(通用3篇)光伏电站项目施工框架协议篇1甲方有限公司地址联系电话乙方有限公司地址联系电话为充分开发利用区域丰富的太阳能资源,强化绿色低碳品牌,充分开发未利用荒山、荒坡地等资源,加快经济结构优化升级步伐,促进当地新能源产业经济快速发展,有限公司(以下简称甲方)利用自身在本区域的优势,引进有限公司(以下简称乙方)建设太阳能光伏并网发电项目甲乙双方本着互惠互利,共同发展的原则,在自愿、平等、协调一致的基础上,达成如下协议:
一、主要内容
(一)项目投资主体
5、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工两个工作日以上的,甲方解除合同,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿
6、乙方应向甲方支付的违约金,甲方在应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿第十条转让条款未经合同双方共同书面同意,任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务第十一条合同终止
1、因解除而终止1由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方应按本合同约定承担违约责任,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿2由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合同约定承担违约责任3合同一方依本合同约定行使解除权的,合同自解除通知送达之日起终止4合同终止后,不妨碍一方向违约方追究违约责任
2、有下列情形之一的,合同权利义务终止1本合同按约定履行完毕;2本合同经各方协商一致而终止;3本合同因一方出现本条第1款的违约情况包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为,另一方发出解除合同的通知;4法律法规规定终止的其他情形第十二条适用法律条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定第十三条争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉第十四条其他
1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力
2、本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力
3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效,并在保养期界满,接清余款之日起自行终止
4、本合同一式份,甲、乙双方各执份,每份均具同等法律效力甲方乙方北京滴水观音科技有限公司地址地址北京广安大街1号鸿坤国际大酒店5501法定代表人法定代表人(或授权签约人)(或授权签约人)日期日期投诉监督电话投诉监督电话光伏电站项目施工框架协议篇3甲方乙方甲方承包给乙方的工程项目:
1、校园围墙墙体260米长、高
2.5米(总面积650平方米)墙体粉批白水泥,包工包料,每平方米
6.5元计价4225元
2、厕所墙内外三面加教师住平房东面墙体,总长230米、高
1.8米(总面积414平方米)拆除墙体沙灰、粉水泥砂浆、批白水泥两遍,包工包料,每平方米20元计价8280元
3、教室内墙200平方米,墙体分批水晶腻子,
1.5米高墙体再外批油漆,包工包料,每平方10元,计价20_元
4、学校西院墙修补、南北一致整平,包工料计价2300元四项总计价16805元(壹万陆仟捌佰零伍元)
二、乙方权利义务
1、乙方施工的期限合同签订后两周内施工完毕
2、可以向甲方提出必要的施工帮助如提供工人住宿、在学校大伙自费就餐、学校有能力提供的工具
3、须保质保量按时完工
三、甲方权利义务
1、对乙方的施工进行监督
2、有权利对不合格的施工通知乙方返工
3、对乙方提出的合理帮助给予支持
四、工程质量乙方必须按预算要求施工,保质保量施工,甲方验收不合格乙方必须返工
五、付款方式工程所需款项由乙方先垫资,完工甲方验收后一个月内付款
六、安全责任施工过程中因施工出现安全事故,一切责任和经济损失由乙方负责
七、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字后生效
八、未尽事宜双方协商解决甲方签章乙方签章(签字)年月0:
(二)项目建设内容拟建装机容量为MW的太阳能光伏并网电站,以最终适合建设的地址确定最终安装容量
(三)项目拟建地点(适合地面电站建设的场地)
(四)项目占地
(五)项目计划总投资元人民币
(六)建设工期一个月
二、双方责任和义务
(一)甲方责任和义务
1、甲方负责协助向乙方获得提供项目全部所需用地,并采用征、租结合的方式,配合乙方完善用地手续,确保用地合法,符合国家土地、林业等有关使用政策
2、甲方成立项目协调小组,负责协助乙方办理项目有关手续做好项目的跟踪服务,帮助协调解决项目推进和建设中的困难问题,为乙方营造一个良好的投资环境
3、甲方协调其他土地拥有者,以有偿租赁、征租结合的方式将项目用地提供给乙方甲方负责协助办理项目建设用地的选址意见书、土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等相关行政审批手续,甲方保障乙方项目所用土地的整体合规性
4、甲方对乙方上报提交的项目有关文件、资料及相关商业机密予以保密
5、甲方协助乙方将该项目列为市招商引资光伏电站项目,享受国家关于光伏产业有关扶持政策及市招商引资的有关优惠政策
6、甲方协助乙方实现项目地通水、通电、通路协助乙方取得项目必须的当地气象、地质、地形图等相关基础材料
7、甲方承诺协助办理投资项目的前期手续,积极协助乙方进行融资和申报政策补贴
(二)乙方责任和义务
1、乙方负责筹措该项目建设所需的建设资金,负责所有与项目有关的工程类工作,包括项目前期工作
2、乙方要按属地管理和属地纳税的原则,将该项目工商注册登记和纳税申报在本地市工商局和本地市国税局、地税局
3、在甲方的协调下,乙方负责向省发改委申报项目前期有关手续,直至完成项目核准及电网接入手续
4、在甲方的配合下,乙方负责将该项目向国家发改委申请国家太阳能地面发电站电价优惠政策,以期最终获得国家优惠电价补贴
5、乙方必须依法依规建设和生产经营,按要求认真填报投资报表和项目生产经营情况
6、乙方设立项目公司时,同意甲方作为该光伏项目的投资方参股项目公司,股权比例不得高于—%o
7、乙方承诺在该项目具备开工建设条件后,按照国家和行业规定通过招投标方式,同等条件下选用乙方举荐的施工建设单位
三、双方约定
1、由于自然灾害(包括火灾,水灾,地震,风暴,飓风或其他自然灾害),战争,侵略,外国战斗人员,恐怖分子的行为,军事或其他侵占的行为,政治没收,国有化,政府的制裁或禁运等不可抗力因素,致使本协议有关条款不能履行,双方协商后,自动终止本协议
2、协议签订后,双方成立联合工作领导小组,开展前期工作
3、双方如有争议,应协商解决,协商不成提交被告方所在地人民法院诉讼解决
四、其他事项
1、本协议书一式份,双方各执份
2、本协议为框架协议,具体事宜另行签订合同,本协议自甲、乙双方签字并盖章后生效甲方签约日期年月日乙方签约日期年—月—光伏电站项目施工框架协议篇2业主(甲方)承包方(乙方)北京滴水观音科技有限公司根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见,特签订本合同,以资信守第一条工程概况
1、工程名称
2、工程地点:
3、预定开工日期年月日第二条施工范围
1、施工范围回填种植土按现场实际发生工程量结算,由双方代表签证认可,但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额第三条施工方式
1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工第四条工期
1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止,预计天包括法定假日,不计乙方,通知甲方验收后等待甲方验收的时间
2、如遇下列情况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经甲乙双方代表签证,工期相应顺延,否则视为乙方放弃签证的权利,工程不予顺延1因甲方原因影响工程施工进度,如未按时交出场地,接通水电、甲方变更设计等2不可抗力因素第五条工程质量及验收标准
1、工程质量必须达到合格验收标准按业主设计要求及行业规范执行,因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的,本工程不能评定为合格
2、乙方提供的苗木必须事先控制质量,苗木规格严格按照设计要求进行选择,苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范
3、苗木成活率达到100%
4、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收第六条工程价款及结算、付款方式
1、工程预算总价款为人民币元大写元
2、结算方式1甲方应在预定开工日期前个工作日内,向乙方预付工程预算总价款的30%;2甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;3甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内,甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%o4工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金,甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续,甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清5以上付款的方式均以支付第七条保养期
1、苗木保养期为个月,从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计
2、保养期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起日内,应无条件予以保养,苗木不成活的应及时更换否贝L甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保养金内扣除,超过保养金的部分,甲方有权向乙方追偿第八条双方义务
1、甲方义务1委派现场代表负责对工程建设进行全面管理2向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供施工用水、用电水电费由方承担3提供本项目施工图纸,负责组织图纸会审和设计交底4甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后,应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算
2、乙方义务1委派现场代表负责对施工其间的全面管理2根据甲方确认的施工图纸,按照本合同约定完成承包范围内的施工工作3按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任若出现安全问题,责任由乙方自行承担4工程交付甲方前,应负责已完工工程的保护工作,在此期间发生损坏的,由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期完工条款处理5乙方应确保工程质量达到验收标准6乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料,并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起内与甲方核对工程价款,与竣工验收后的两个月内完成结算第九条违约责任
1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的,竣工日期应予以顺延
2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任
3、甲方逾期付款的,导致施工无法进行,乙方可停止施工
4、工程质量达不到约定标准,由乙方承担相应的责任。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0