钢结构库房合同

钢结构库房制作安装工程施工合同发包方（以下简称甲方）承包方:（以下简称乙方）甲方将位于其所属的钢结构库房工程发包给乙方甲乙双方根据《中华人民共和国协议法》及相关法律、法规、规章的规定遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则，为明确双方在施工中的权利、义务和责任，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议第一条工程概况工程名称_____________________________________工程地点_____________________________________工程量m第二条工程承包范围承包方式:_______________承包内容仓库主体、房顶的制作安装（不含基础）第三条协议价款工程主体、工程总造价及付款方式、钢结构库房一栋为钢骨架结构，主体立柱管为中厚度为12196个厚，屋顶为角铁，长米，宽米，檐高米，5X5房顶蓝色彩钢板，三面墙板、外墙为白色彩钢板工程

0.5mni

0.4单价芷元/而（大写元）总价款¥元（大/nf写:元）人民币、付款方式2（）、签订协议后，甲方向乙方预付工程芷元（大1写元）（）、剩余工程款计正元（大写元），自施2工之日起三个月内付清，即年—月—日前一次性付清2023（）、甲方每次支付乙方工程款时，应通过转账（或乙方指定人员）3的方式，不得擅自将工程款交付给非乙方委托人员，否则甲方承担因此导致的一切经济损失第四条协议工期工程的总工期为天，自年月日起至20232023年月日止，甲方未支付工程款和场地不具有施工条件时，工期顺延，导致的损失由甲方承担如遇下列情况，经甲方现场代表确认后，工期相应顺延、甲方在开工时，不能提供施工场地、水源、电源，道路未能通畅，1障碍物未能清除，工程款未能准时支付，影响进场施工等情况或场地内不具有施工条件、降雨、大风等灾害性天气

2、施工半途停水停电等影响正常施工的

3、不可预见的其他因素导致无法正常施工的（关于不可预见的4约定为级以上的地震、级以上的大风、度以上高温或零6735下度的恶劣天气等）

35、工程变更

5、工程量增长6第五条工程质量与检测、本工程质量经双方规定达成国家同行业质量评估标准

1、乙方必须严格按照施工图纸及甲方说明文献规定进行施工2第六条施工与设计变更、工程开始后，甲乙双方不得擅自单方面更改设计，如需变动需经1双方确认方可实行变更设计需经双方负责人签字确认后生效如甲方提出的变更规定，发生合理的增长费用（涉及返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迂、材料购配件积压损失等）由甲方负责、甲方如需变更施工方案（如整体结构、建设位置等）必须由甲方2作出正式修改告知书及图纸，乙方批准后才予以实行重大修改后增长造价时，需另行协商，在取得投资贯彻证明，乙方才予以实行第七条双方的其他权利义务甲方、甲方应在开工前为乙方做好进入现场的准备工作，并无偿为1乙方提供施工用电、生活用水、住宿等、施工中如甲方需变更图纸，应提前天告知乙方

25、甲方有权监督乙方的施工质量及施工进度，并及时提出整改意见3和建议如发现质量问题，有权规定乙方改善或返工，由此产生的费用由乙方负责、整个工程施工期间，所有吊装使用的吊车由甲方负责费用甲方承4担、甲方指派一名代表具体负责履行协议及双方沟通

5、甲方向乙方承诺按照协议约定的期限和方式支付协议价款，履行6本协议约定的所有义务乙方、乙方在施工中应严格遵守行业操作规程，保证施工安全

1、乙方要严格按照规定施工，不得随意增减施工内容，严格按本协2议约定的工期实行、完毕并保修工程、严格遵守政府有关部门对施工场地的交通、施工噪音、环境保护、3文明施工、安全生产等的规定、遵守有关部门环境卫生的有关规定，保证施工场地的清洁和交工4前施工现场的清理，并承担自身责任导致的损失和罚款、由乙方因素导致的误工，工期不予顺延；5第八条协议解除、甲乙双方协商一致，可以解除协议受损方可以规定另一方按实1际损失承担补偿责任、因不可抗力使协议无法正常履行，甲乙双方可以解除协议2解除协议后的遗留问题，双方可以协商或通过申诉的方式解决第九条违约责任、如甲方不按约定期限支付工程款，导致的停工损失，甲方应支付1此款并补偿乙方的实际损失、工程半途如由甲方停工、缓建、设计变更等因素导致的返工、停2工等，甲方应补偿由此给乙方导致的实际损失；、任何一方如不能按照协议约定条款履行义务，致使协议无法正常3履行的，违约方应按受损方实际损失的两倍予以补偿其他规定双方协商解决，协商不成，交由守约方人民法院裁决第十条协议效力此协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效益，自签字盖章之日起生效甲方（盖章）乙方（盖章）法人代表签字:法人代表签字:协议签订地点协议签订时间年月日。